Centrale des marchés
centre aquatique intercommunal, construction d’un giratoire sur la RN·12 et aménagements des abords Mayenne centre aquatique intercommunal, construction d’un giratoire sur la RN·12 et aménagements des abords AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE Annonce complète parue au BOAMP sous le n° 14-...
Communauté de communes du pays de Mayenne 53103Mayenne marchespublics@mairie-mayenne.net 02 43 30 48 59
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Centre aquatique intercommunal, construction d’un giratoire sur la RN·12 et aménagements des abords

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1345225

Date de clôture estimée : 02/02/15
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (29/12/14)
7113063701
Mayenne
centre aquatique intercommunal, construction d’un giratoire sur la RN·12 et aménagements des abords
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Annonce complète parue au BOAMP sous le n° 14-193287.
1. Identification de l’organisme qui passe le marché : communauté de communes du pays de Mayenne, M. le Président, 10, rue de Verdun, CS 60111, 53103 Mayenne cedex. Téléphone 02 43 30 21 25.
Fax 02.43.30.48.59. Courriel : marchespublics@mairie-mayenne.net
Profil d’acheteur : www.klekoon.com
Site internet : www.paysdemayenne.fr
2. Objet de la consultation, caractéristiques principales : la présente consultation concerne : centre aquatique intercommunal, construction d’un giratoire sur la RN 12 et aménagements des abords.
Les abords comprennent notamment un giratoire sur la RN 12, des parkings, des accès voiries et réseaux.
Lieu(x) d’exécution : Les Châteliers, 53100 Mayenne (sortie de ville sur la RN 12 direction Alençon-Paris).
Les travaux sont répartis en 4 lots désignés ci-dessous :
Lot, désignation :
Lot 1 : terrassement, voirie, eaux usées et eaux pluviales.
Lot 2 : éclairage public, eau potable et réseaux souples.
Lot 3 : signalisation.
Lot 4 : clôtures.
Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Le présent appel d’offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3ºalinéa et 57 à 59 du Code des marchés publics.
Les variantes sont autorisées.
Ces variantes peuvent notamment porter sur :
- le traitement de sol (fournir la note de calcul du traitement de sol envisagé en fonction de l'étude géotechnique jointe au DCE et réaliser un bilan carbone des rotations de camions supprimées),
- les bordures coulées en places (fournir la fiche technique et déclarer le sous-traitant).
Le délai d’exécution des travaux de l’ensemble des lots est de 20 mois : soit d’avril 2015 à décembre 2016. Ce délai est imposé aux titulaires des marchés.
Le début d’exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Le délai d’exécution des travaux part à compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer en premier l’exécution des travaux lui incombant.
Le délai global se décompose ainsi : (il est détaillé dans le document joint intitulé «plan de phasage et planning.pdf»).
- à livrer pour fin avril 2015 : terrassements généraux et empierrement de la chaussée (lot 1),
- à livrer pour mi-juin 2015 : réseaux souples voie (lot 2) + réseaux EP drainage et EU (lot 1) + giratoire jusqu’à la couche de roulement y compris bordures de voirie (lots 1, 2 et 3),
- à livrer pour fin août 2015 : parking et ses réseaux + bassin de rétention et sa clôture (lots 1, 2 et 4) + giratoire : finition des accotements (lots 1 et 2),
- à livrer jusqu'a fin décembre 2016 : parking (lot 1, lot 2 et lot 3) + finitions de voirie (lot 1, lot 2 et lot 3) + clôtures (lot 4).
4. Critères d’attribution : les critères intervenant pour le jugement des
offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères, pondération :
1. valeur technique (sur 60 points) avec les sous-critères suivants :
Procédés d'exécution pour le respect du planning imposé (sur 40 points) : moyens matériels spécifiques au chantier, moyens humains spécifiques au chantier (équipes déployées pour respecter le planning), mode opératoire, organisation et phasage du chantier.
Matériaux et fournitures (sur 10 points) : fournisseurs, fiches techniques, courbes granulométriques.
Mesures d'hygiène de sécurité (sur 10 points) : certifications, gestion des déchets. 60 %.
2. prix des prestations (sur 40 points) : 40 %.
5. Modalités de financement : les travaux seront financés selon les modalités suivantes : ressources propres de la collectivité, fonds de concours de la ville de Mayenne et ressources extérieures publiques (subventions).
6. Modalités d’obtention du dossier de consultation : dossier téléchargeable sur : www.klekoon.com
7. Conditions et délai de remise des offres : les offres seront remises avant le 2 février 2015, 12 h 00 selon les modalités prévues par le règlement de la consultation.
8. Renseignements :
Renseignements administratifs : communauté de communes du pays de Mayenne, 10, rue de Verdun, CS 60111, 53103 Mayenne. Mme Bechu ou Mme Lair, CCPM, service commande publique, au 02 43 30 21 25.
Renseignements techniques : communauté de communes du pays de Mayenne, 10, rue de Verdun, CS 60111, 53103 Mayenne. M. Ragot, ou M. Le Stunff, CCPM, service bureau d’études aménagement, au 02 43 30 21 26.
9. Date d’envoi de l’avis à la publication : le 23 décembre 2014.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous