Centrale des marchés
travaux de réhabilitation du bâtiment principal de l'iae à aix-en-provence Travaux de réhabilitation du bâtiment principal de l'IAE à Aix-en-Provence adresse : 58 boulevard Charles Livon cp : 13284 ville : Marseille cedex 07 url : http://www.univ-amu.fr mel : n...
Université d'Aix-Marseille 13284Marseille cedex 07 nathalie.agius@univ-amu.fr 04 91 31 31 36
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires

Travaux de réhabilitation du bâtiment principal de l'iae à aix-en-provence

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4407523

Date de clôture estimée : 23/04/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (15/03/19)
19-22845
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 13
Annonce No 19-22845
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Université d'Aix-Marseille.
 Correspondant : direction de la Commande Publique - pôle des Marchés Publics, 58 boulevard Charles Livon 13284 Marseille Cedex 07, télécopieur : 04-91-31-31-36, courriel : nathalie.agius@univ-amu.fr adresse internet : http://www.univ-amu.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=415513&orgAcronyme=f2h.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Enseignement supérieur et recherche.

Objet du marché : travaux de réhabilitation du bâtiment principal de l'iae à Aix-En-Provence.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FRL04.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

la présente consultation a pour objet la réalisation de travaux de réhabilitation du bâtiment principal de l'iae de AIX en PROVENCE, pour l'amélioration des performances énergétiques, de l'esthétique de la façade et divers travaux de mise en conformité réglementaire. Le bâtiment est à usage d'enseignement et d'administration pour la plus grande part.
L'Opération est localisée à Chemin de la Quille à PUYRICARD, commune de AIX en PROVENCE
Ce bâtiment est d'une surface estimée à environ 7.100 mètres carrés SDP
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : lot 01: Désamiantage - installation de chantier - déposes - démolitions - gros-œuvre - maçonneries - voirie réseaux divers - espaces Verts
Lot 02: Étanchéité
Lot 03: Façades
Lot 04: Charpente métallique - serrurerie - menuiseries extérieures
Lot 05: Aménagements intérieurs - finitions
Lot 06: CVC - ventilation - plomberie - sanitaires
Lot 07: Électricité - courants Fort et Faibles - sSI
Lot 08: Élévateur de personnes
Les lots 01 à 07 comprennent une tranche ferme et une tranche optionnelle comme indiqué à la rubrique "renseignements relatifs aux lots". Le lot 08 est un marché simple à prix forfaitaires.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : -Conformément à l'article 30.i.7 du décret no2016-360 du 25/03/2016 des marchés publics, des marchés de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titre du présent marché pourront être passés auprès du titulaire.
-Conformément à l'article 77 du décret susvisé, il s'agit d'un marché à tranche ferme et à tranche optionnelle pour les lots 01 à 07.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r juillet 2019.
Cautionnement et garanties exigés : -une retenue de garantie est prévue dans le cadre de la présente consultation.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : -Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de comptabilité publique et sur les fonds propres de l'établissement et ceux d'une collectivité locale.
-Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées conformément aux dispositions du titre IV de la loi no2013-269 du 29/03/13 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
-Versement d'une avance dans les conditions prévues à l' article 110 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 et en l'absence de la renonciation expresse du titulaire.
-Une révision des prix est prévue dans le cadre du marché conformément à l'article 8.2 du CCAP. Pour la forme, le contenu et la nature du prix, se reporter à l'article 8 du CCAP.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le candidat peut se présenter en groupement conjoint ou en groupement solidaire.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Situation juridique - références requises : -Le Dc1 - " Lettre de candidature - désignation du mandataire par ses co-traitants " (utiliser de préférence l'imprimé cerfa Dc1 joint au dce)
-Le Dc2 - " Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement " (utiliser de préférence l'imprimé cerfa Dc2 joint au Dce).
Capacité économique et financière - références requises : le chiffre d'affaires global annuel du candidat sur le dernier exercice disponible (en euros Ht) en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique. Le candidat qui n'est pas en mesure de produire les renseignements ou documents demandés par l'acheteur peut prouver sa capacité par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : -Un dossier de références de prestations comparables au marché qui met en évidence l'expérience du candidat sur les marchés de même type, au titre des 5 dernières années auprès de structures équivalentes (date du marché, lieu et montant du marché, etc). Si le candidat ne dispose pas des références demandées, il pourra présenter tout moyen de preuve équivalent permettant de justifier d'un niveau de compétences professionnelles suffisant pour exécuter le marché.
-La description des capacités techniques du candidat (tels que par exemple les moyens humains, techniques ou matériels...) dans les domaines concernés par le marché.

Marché réservé : non.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 23 avril 2019, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 5 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : AMU20-2019.

Renseignements complémentaires : -Une visite obligatoire est prévue dans le cadre de cette consultation conformément à l'article 7 du RC pour les lots 1 à 7 (hors lot 8).
-Une négociation est prévue dans le cadre de cette consultation.
L'Administration se réserve toutefois la possibilité de ne pas négocier et d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation.
Les conditions de la négociation figurent à l'article 9 du règlement de la consultation.
-Le démarrage des prestations est prévu à compter de juillet 2019 (information non contractuelle).
Pour information, la durée et les délais du marché sont indiqués à l'article 2 du CCAP.
-Une PSE obligatoire est prévue pour les lots 1, 2, 5, 6, 7, 8 comme indiqué à l'article 7 du RC.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=415513&orgAcronyme=f2h
Le dossier de consultation des entreprises peut être téléchargé* anonymement ou après identification.
Il est rappelé que les sociétés qui téléchargent anonymement le dossier de consultation (où indique une adresse courriel erronée), ne pourront être informées des éventuels éléments complémentaires au cours de la procédure (communication des réponses de l'administration suite aux questions, report de délai, questions diverses ...).
La société qui s'identifie doit donner une adresse permettant de façon certaine un échange électronique pour les éventuels compléments au cours de la procédure.
En cas de difficultés, contacter le support clients par téléphone au 01.76.64.74.07 ou par courrier électronique à l'adresse suivante : place.support@atexo.com. Afin d'être informé des échanges, le candidat doit vérifier que l'adresse des échanges avec le profil d'acheteur, " nepasrepondre@marches-publics.gouv.fr ", est accessible ou mise sur la liste blanche pour passer les filtres des serveurs proxy en place dans l'entreprise et s'assurer que les courriels provenant de cette plateforme/profil acheteur ne sont pas classés dans la rubrique " spam " de sa messagerie électronique.
* Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à la disposition par la personne publique, les candidats devront disposer des logiciels permettant de lire les formats zip, Word, Excel, pdf.
A titre d'information, le référent concernant ce marché est : Nathalie Agius, Pôle des marchés publics. Courriel : nathalie.agius@univ-amu.fr.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
le candidat remet sa proposition soit par voie électronique, soit sur support physique selon les modalités prévues à l'article 9 du règlement de consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 mars 2019.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Marseille 22-24 rue Breteuil 13006 Marseille, tél. : 04-91-13-48-13, courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr, télécopieur : 04-91-81-13-87 adresse internet : http://marseille.tribunal-administratif.fr.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : conformément à l'ordonnance no 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, les recours juridictionnels propres aux contrats administratifs sont: -le référé précontractuel (CJA, art. L.551-1 et suivant). Les candidats ont la possibilité d'introduire un référé précontractuel jusqu'à la signature du marché conformément à l'article L551-1 du Code de justice administrative (Cja); -le référé contractuel (CJA, art. L. 551-13 et s.) -le recours en contestation de validité du contrat, issu de la jurisprudence " Tarn-Et-Garonne " (CE, 4 avril 2014, Département du Tarn-Et-Garonne, no 358994 ).

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - désamiantage - installation de chantier - déposes - démolitions - gros-œuvre - maçonneries - voirie réseaux divers - espaces Verts.
Le présent lot porte sur les travaux de Désamiantage - installation de chantier - déposes - démolitions - gros-œuvre - maçonneries - voirie réseaux divers - espaces Verts comme indiqué au CCTP. Ce lot comporte une (1) tranche ferme et une (1) tranche optionnelle. Une PSE obligatoire est prévue comme indiqué à l'article 7 du RC. La visite du site est obligatoire pour ce lot
C.P.V. - Objet principal : 45000000
Objets supplémentaires : 45214300.
Mots descripteurs : Amiante (désamiantage), Démolition, Espaces verts, Maçonnerie, Voirie

Lot(s) 2. - etanchéité.
Le présent lot porte sur des travaux d'étanchéité Etanchéité comme indiqué au CCTP. Ce lot comporte une (1) tranche ferme et une (1) tranche optionnelle. Une PSE obligatoire est prévue comme indiqué à l'article 7 du RC. La visite du site est obligatoire pour ce lot
C.P.V. - Objet principal : 45000000
Objets supplémentaires : 45214300.
Mots descripteurs : Etanchéité

Lot(s) 3. - façades.
Le présent lot porte sur des travaux de Façades comme indiqué au CCTP. Ce lot comporte une (1) tranche ferme et une (1) tranche optionnelle. La visite du site est obligatoire pour ce lot
C.P.V. - Objet principal : 45000000
Objets supplémentaires : 45214300
45443000
45321000.
Mots descripteurs : Isolation

Lot(s) 4. - charpente métallique - serrurerie - menuiseries extérieures.
Le présent lot porte sur des travaux de Charpente métallique - serrurerie - menuiseries extérieures comme indiqué au CCTP. Ce lot comporte une (1) tranche ferme et une (1) tranche optionnelle. La visite du site est obligatoire pour ce lot
C.P.V. - Objet principal : 45000000
Objets supplémentaires : 45214300.
Mots descripteurs : Charpente, Menuiserie, Serrurerie

Lot(s) 5. - aménagements intérieurs - finitions.
Le présent lot porte sur des travaux d'aménagements intérieurs - finitions comprenant :
∗ Cloisons - doublages
∗ Faux-Plafonds
∗ Menuiseries intérieures bois
∗ Revêtements de sols souples
∗ Revêtements de sols durs - faïence
∗ Peinture - nettoyage
Ce lot comporte une (1) tranche ferme et une (1) tranche optionnelle. Une PSE obligatoire est prévue comme indiqué à l'article 7 du RC. La visite du site est obligatoire pour ce lot
C.P.V. - Objet principal : 45000000
Objets supplémentaires : 45214300.
Mots descripteurs : Cloison, faux plafond, Menuiserie, Peinture (travaux), Revêtements de sols

Lot(s) 6. - cvc - ventilation - plomberie - sanitaires.
Le présent lot porte sur des travaux de CVC - ventilation - plomberie - sanitaires comme indiqué au CCTP. Ce lot comporte une (1) tranche ferme et une (1) tranche optionnelle. Une PSE obligatoire est prévue comme indiqué à l'article 7 du RC. La visite du site est obligatoire pour ce lot
C.P.V. - Objet principal : 45000000
Objets supplémentaires : 45214300
45331000.
Mots descripteurs : Plomberie (travaux), Sanitaire, Ventilation

Lot(s) 7. - electricité - courants Fort et Faibles - sSI.
Le présent lot porte sur des travaux d'electricité - courants Fort et Faibles - sSI comme indiqué au CCTP. Ce lot comporte une (1) tranche ferme et une (1) tranche optionnelle. Une PSE obligatoire est prévue comme indiqué à l'article 7 du RC. La visite du site est obligatoire pour ce lot
C.P.V. - Objet principal : 45000000
Objets supplémentaires : 45214300
45310000.
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Sécurité incendie

Lot(s) 8. - elévateur de personnes.
Le présent lot porte sur des travaux d'élévateur de personnes comme indiqué au CCTP. Il s'agit d'un marché simple à prix forfaitaire. Une PSE obligatoire est prévue comme indiqué à l'article 7 du RC
C.P.V. - Objet principal : 45000000
Objets supplémentaires : 45214300
45313100.
Mots descripteurs : Ascenseur
Chargement en cours...

Marchés similaires

Travaux de réhabilitation du bâtiment principal de l'IAE à Aix-en-Provence

A proximité de Bouches-du-Rhône
Procédure adaptée
Date de publication : 15/03/2019
Consulter

TRAVAUX DE NETTOYAGE COMPLEMENTAIRE DES PARTIES COMMUNES AIX EN PROVENCE, Encagnane AIX EN PROVENCE, Jas de Bouffan VITROLLES, Les Pins BERRE L'ETANG, Lou Gabian et Les Avocettes

A proximité de Bouches-du-Rhône
Procédure adaptée
Date de publication : 14/03/2019
Consulter

Marché de conception - réalisation pour la construction du nouveau siège social de l'ESH Famille et Provence avec déconstruction d'un immeuble existant situé 130 avenue du Club Hippique à Aix-en-Provence

France
Autres procédures
Date de publication : 15/03/2019
Consulter
Vous avez une question ? Contactez-nous