Centrale des marchés
13 travaux tous corps d'état pour la mise en sécurité des services centraux de l'université d'aix marseille à Marseille 13 travaux tous corps d'état pour la mise en sécurité des services centraux de l'université d'aix marseille à Marseille travaux tous corps d'état pour la mise en sécurité des services centraux de l...
Université d'Aix-Marseille 13284Marseille emilie.laurent@univ-amu.fr 0491396604
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

13 travaux tous corps d'état pour la mise en sécurité des services centraux de l'université d'aix marseille à Marseille

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 672045

Date de clôture estimée : 30/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (23/04/13)
13-69349

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Université d'Aix-Marseille.
Correspondant : emilie LAURENT, 58, boulevard Charles Livon 13284 Marseille Cedex 7 tél. : (+33)4-91-39-65-33 télécopieur : (+33)4-91-39-66-04 courriel : emilie.laurent@univ-amu.fr adresse internet : http://www.dag-amu.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=108087&orgAcronyme=f2h.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Etablissement public de l'enseignement supérieur et de recherche.

Objet du marché : travaux tous corps d'état pour la mise en sécurité des services centraux de l'université d'aix Marseille.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45113000
Objets supplémentaires : 45453100.

Lieu d'exécution : jardin du Pharo - 58 bd Charles Livon, 13284 Marseille Cedex 7.

Code NUTS : FR824.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
les prestations concernées sont tous corps d'état à l'exception de l'électricité qui a fait l'objet d'une consultation précédente.
Le Maître de l'ouvrage attire l'attention sur les dispositions particulières du présent marché qui est conclu selon les contraintes et dispositions particulières suivantes : les interventions se déroulent dans un bâtiment occupé par le personnel administratif de la direction de l'université Aix-Marseille
Le titulaire doit en conséquence prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes, dans le respect des règles de sécurité concernant les ERP et du livre II du Code du Travail.
L'entreprise doit prendre en compte dans sa méthodologie d'exécution le fait de minimiser les bruits dus à des percements importants, en privilégiant le matin tôt ou si nécessaire le samedi.
Le mardi en raison des conseils d'administration de l'université aucun percement n'est toléré sauf dérogation
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 10 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er août 2013.

Cautionnement et garanties exigés : le délai de garantie est d'un an à compter de la date d'effet de la réception.
Si le marché est supérieur à 8 000 EUR (H.T.), une retenue de 5 % est prélevée sur le montant de chaque acompte payé au titulaire. Cette retenue est restituée à l'expiration de la période de garantie de l'ensemble des travaux conformément à l'article 44.1 du C.C.A.G. Travaux.
En application de l'article 102 du Code des Marchés Publics, la retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une " garantie à première demande " établie suivant modèle fixé par arrêté du 3 janvier 2005 En cas d'avenant, cette garantie doit être complétée dans les mêmes conditions.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement: fonds propres
Le mode de règlement est le virement administratif
Le délai global de paiement sur lequel s'engage l'université d'aix Marseille est de 30 jours.
Le marché pourra donner lieu au versement d'acomptes dont les modalités sont prévues au CCAP.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : le Maître de l'ouvrage attire l'attention sur les dispositions particulières du présent marché qui est conclu selon les contraintes et dispositions particulières suivantes : les interventions se déroulent dans un bâtiment occupé par le personnel administratif de la direction de l'université Aix-Marseille
Le titulaire doit en conséquence prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes, dans le respect des règles de sécurité concernant les ERP et du livre II du Code du Travail.
L'entreprise doit prendre en compte dans sa méthodologie d'exécution le fait de minimiser les bruits dus à des percements importants, en privilégiant le matin tôt ou si nécessaire le samedi.
Le mardi en raison des conseils d'administration de l'université aucun percement n'est toléré sauf dérogation.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Situation juridique - références requises : dc1 dûment complétée , datée et signée http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/DC/imprimes_dc/dc1.rtf.
- un dossier particulier pour chaque membre du groupement ou candidat individuel comprenant : la déclaration du candidat dûment complétée datée et signée imprimé Dc2 http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/DC/imprimes_dc/dc2.rtf.
Ces documents doivent être dument remplis, datés et signés de 2012.
Le candidat mentionnera également une adresse électronique qui permettra d'envoyer les éventuels renseignements complémentaires, éventuelles modifications apportées au dossier en cours de procédure et toute autre correspondance.



Capacité économique et financière - références requises : la déclaration du candidat dûment complétée datée et signée imprimé Dc2 http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/DC/imprimes_dc/dc2.rtf.
Ces documents doivent être dument remplis, datés et signés de 2012.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : référence similaires sur les trois dernières années.en cas d'absence de références (entreprise de création récente) la capacité sera estimée sur les moyens financiers techniques et humains.
La preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée, par tout moyen, notamment, par des certificats d'identité professionnelle ou des références attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate.
La preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée, par tout moyen, notamment, par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate. Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, les capacités professionnelles, techniques et financières des sous-traitants peuvent également être prises en compte. Dans ce cas, le candidat doit justifier au moment de la candidature des capacités du ou des sous-traitants et du fait qu'il en dispose pour l'exécution du marché. Le candidat peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique : 60 % ;
- prix des prestations : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 30 mai 2013, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 73-2013.

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation est adressé gratuitement, en un seul exemplaire, à chaque candidat qui en fait la demande préalable, au mail suivant : emilie.laurent@univ-amu.fr. Il peut également être ou retiré sur place à l'adresse suivante : Université d'aix Marseille- direction des Affaires Générales - direction Déléguée à la Commande Publique- service des marchés publics- jardin du Pharo, 58 Bd Charles Livon - 13284 marseille Cedex 7 R-2 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Ou par voie dématérialisée est disponible sur le lien suivante https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=108087&orgAcronyme=f2h selon la procédure dématérialisée.
Visites:La visite du site est obligatoire, elle donnera lieu à la remise d'une attestation de visite que le candidat devra joindre à son offre.
Jours de visite du site:
06 mai après-midi 14h
16 mai matin 9h
23 mai matin 9h
27 mai après-midi 14h
Procédure dématérialisée:
La procédure dématérialisée se fait par l'intermédiaire du site www.marches-publics.gouv.fr.
Ce site est libre d'accès et permet les échanges des documents dans le cadre de la consultation. Le lieu des échanges est appelé Plateforme des achats de l'etat. Les candidats ont la possibilité de retirer directement le DCE dans sa totalité, poser des questions sur le DCE, répondre par voie électronique, être tenus informés des rejets, télécharger les demandes de précision, les mises au point et y répondre.
Utilisation de la plate-forme de dématérialisation :
Le candidat devra se référer aux prérequis techniques et aux conditions générales d'utilisation disponibles sur le site www.marches-publics.gouv.fr pour toute action sur ledit site. Dans le déroulement de la procédure, le soumissionnaire est donc lié par le présent règlement de la consultation ainsi que par les conditions d'utilisation de la salle des marchés figurant sur le site www.marches-publics.gouv.fr
Un manuel d'utilisation est également disponible sur le site afin de faciliter le maniement de la plate-forme.
Le pouvoir adjudicateur s'engage sur l'intégrité des documents mis en ligne. Ces mêmes documents sont disponibles imprimés sur papier et conservés dans les locaux du service des marchés de l'université et dans ce cas sont les seuls faisant foi sous cette forme.
Retrait du DCE :
Les soumissionnaires peuvent retirer le DCE à l'adresse suivante :
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=108087&orgAcronyme=f2h. Pour ce faire, les soumissionnaires devront renseigner un formulaire d'identification. A cet effet, ils fournissent le nom de l'organisme, le nom de la personne physique téléchargeant les documents et une adresse permettant de façon certaine une correspondance électronique, en particulier, les éventuels compléments (précisions, réponses, rectifications).
Afin de sécuriser la procédure et de garantir l'égalité de traitement des candidats, il est précisé qu'en application des articles 41 et 56 du code des marchés publics et de l'arrêté du 14 décembre 2009, l'université, publie sur son profil acheteur http://marchespublics.univmed.frl'avis d'appel public à la concurrence et le règlement de la consultation et mentionne l'adresse de téléchargement du présent dossier de consultation, à savoir:
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=108087&orgAcronyme=f2h
NB : Le site marchés-publics.gouv.fr garantit un accès libre, direct, complet et permet l'identification du soumissionnaire afin que puissent lui être communiquées les modifications et précisions éventuelles apportées au dossier de consultation. En cas de non renseignement du formulaire d'identification par le candidat, il lui appartiendra de vérifier auprès du service des marchés publics de l'université si des précisions et/ou des modifications ont été apportées au DCE.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les dossiers " papier " des candidats seront transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception à l'adresse suivante:université d'aix Marseille- direction des Affaires Générales - direction Déléguée à la Commande Publique- service des marchés publics- jardin du Pharo, 58 Bd Charles Livon - 13284 marseille Cedex 7 - du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Ou par voie dématérialisée à l'adresse suivante:https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=108087&orgAcronyme=f2h

Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 avril 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Université d'Aix Marseille.
Correspondant : emilie Laurent, 58 bd Charles Livon, 13284 Marseille Cedex 7, tél. : (+33)4-91-39-65-33, télécopieur : (+33)4-91-39-66-04, courriel : emilie.laurent@univ-amu.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Société GINGER SUDEQUIP.
Correspondant : M. Jean-Luc COCQUEREL, tél. : (+33)4-42-99-28-83, télécopieur : (+33)4-42-99-28-84.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Université d'Aix Marseille.
Correspondant : emilie Laurent, 58 bd Charles Livon, 13284 Marseille Cedex 7, tél. : (+33)4-91-39-65-33, télécopieur : (+33)4-91-39-66-04, courriel : emilie.laurent@univ-amu.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Marseille 22-24 rue Breteuil 13006 Marseille tél. : (+33) 4-91-13-48-13 courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr télécopieur : (+33) 4-91-81-13-87 adresse internet : http://marseille.tribunal-administratif.fr/ta-caa/.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Marseille 22-24 rue Breteuil 13006 Marseille tél. : (+33) 4-91-13-48-13 courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr télécopieur : (+33) 4-91-81-13-87 adresse internet : http://marseille.tribunal-administratif.fr/ta-caa/.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00