Centrale des marchés
13 Travaux d'installation et transfert des équipements biomédicaux dans le bâtiment médico-technique - hôpital de la Timone, à Marseille 13 Travaux d'installation et transfert des équipements biomédicaux dans le bâtiment médico-technique - hôpital de la Timone, à Marseille travaux d'installation et transfert des equipements biomedic...
Pôle Equipements Travaux Services 13354Marseille 0491381147
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

13 Travaux d'installation et transfert des équipements biomédicaux dans le bâtiment médico-technique - hôpital de la Timone, à Marseille

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 796827

Date de clôture estimée : 13/09/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (10/08/13)
13-145967

13Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Pôle Equipements Travaux Services.
Correspondant : M. Général le directeur, 80 rue Brochier 13354 Marseille Cedex 05 télécopieur : 04-91-38-11-47.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : travaux d'installation et transfert des equipements biomedicaux dans le batiment medico-technique - hopital de la timone.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45000000.

Lieu d'exécution : hopital de la timone - 264 rue Saint Pierre -, 13385 Marseille.

Code NUTS : øFR824ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
la présente consultation porte sur les travaux, tous corps d'états, nécessaires dans le cadre de l'installation et le transfert des équipements biomédicaux dans le Bâtiment Médico-Technique sur le site de l'hôpital Timone à Marseille, conformément aux conditions précisées dans le CCTP n° 13-1087.
Le marché est composé de deux lots :
-Lot n° 1 - travaux d'installation - entreprise générale (Gros oeuvre, second oeuvre, lots techniques)
- lot 02 : Cage de Faraday
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la procédure de consultation est le MAPA . Elle est faite en application des articles 26ii et 28 du Code des Marchés Publics.
Il s'agit d'un marché public de travaux.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : en application de l'article 98 du Code des Marchés Publics, le délai de paiement est de 50 jours . Le mode de financement est celui du budget de l'ap-hm - classe 2.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : les candidatures ne seront pas recevables en application des articles 43, 44 et 47 du CMP, de même que celles qui ne seront pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 45 et 46 du CMP.



Capacité économique et financière - références requises : le candidat produira une déclaration concernant son chiffre d'affaires global et son chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le marché, réalisées au cours de chacune des 3 dernières années ; si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, l'un des renseignements ou documents demandés, il pourra prouver sa capacité par tout autre document permettant d'en attester de manière équivalente.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : le candidat produira une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels dont il dispose.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).
- : les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager la société.
l'attention du candidat est attirée sur le fait qu'il peut produire une copie des certificats fiscaux et sociaux ou l'etat Annuel des Certificats Reçus (modèle Noti2), dès la présentation de sa candidature.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix * : : 60 % ;
- valeur technique** : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 13 septembre 2013, à 14 heures.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : DTST131087.

Renseignements complémentaires : le numéro du dossier à rechercher pour le téléchargement est : 131087
lot n° 1 - travaux d'installation - entreprise générale :
* Le critère prix sera noté de la façon suivante :
La note 10 est attribuée à l'offre conforme moins-disant (Offremd).
La note attribuée aux autres offres (Offrex) est fonction de leur écart avec l'offre moins-disant :
La formule suivante est appliquée :
Note " Prix des prestations " = (Offremd / Offrex) x 10
ensuite la note obtenue sera pondérée à 60 %.
** Le critère valeur technique sera évalué de la façon suivante :
Noté sur 10, il sera apprécié sur la base des éléments fournis par le candidat suivant ce qui est demandé au paragraphe B de l'article 9.3 ci-dessus
sous-critère 1 - organisation chantier : Installation, gestion de la propreté du chantier et protection des ouvrages existants car travail dans un bâtiment neuf : Noté sur 3.
Sous-Critère 2 - moyens humains et matériels pour assurer la réalisation des travaux dans plusieurs zones dispersées sur un même étage (mini chantiers à mener en parallèle) : Noté sur 3.
Sous-critère 3 - planning prévisionnel d'exécution : Noté sur 3.
Sous-critère 4 - gestion des déchets : Noté sur 1.
Ensuite la note obtenue sera pondérée à 40 %.
Lot n° 2 - cage de Faraday :
* Le critère prix sera noté de la façon suivante :
La note 10 est attribuée à l'offre conforme moins-disant (Offremd).
La note attribuée aux autres offres (Offrex) est fonction de leur écart avec l'offre moins-disant :
La formule suivante est appliquée :
Note " Prix des prestations " = (Offremd / Offrex) x 10
ensuite la note obtenue sera pondérée à 60 %.
** Le critère valeur technique (Note A) sera évalué de la façon suivante :
Noté sur 10, il sera apprécié sur la base des éléments fournis par le candidat suivant ce qui est demandé au paragraphe B de l'article 9.3 ci-dessus.
Sous-critère 1 - organisation chantier : Installation, gestion de la propreté du chantier et protection des ouvrages existants car travail dans un bâtiment neuf : Noté sur 2.
Sous-critère 2 - moyens humains et matériels pour assurer la réalisation des travaux dans plusieurs zones dispersées sur un même étage (mini chantiers à mener en parallèle) : Noté sur 2.
Sous-critère 3 - fiches techniques des matériaux et matériels mis en oeuvre : Noté sur 4.
Sous-critère 4 - planning prévisionnel d'exécution : Noté sur 1.
Sous-critère 5 - gestion des déchets : Noté sur 1.
Ensuite la note obtenue sera pondérée à 40 %.
Pour chacun des critères, il sera donné une note de 1 à 10 multipliée par le coefficient de pondération attribué à chaque critère. Le classement final se fera en fonction de la somme des notes attribuées pour chacun des critères de la plus grande à la plus petite.
les travaux sont découpés en trois phases distinctes qui feront l'objet de réceptions partielles. La réception finale sera prononcée à l'issue des travaux de la dernière phase. La durée de réalisation des travaux est prévue dans le document " Planning " du Dossier de Consultation des Entreprises.
Les phases sont les suivantes :
1. Imagerie en coupe Modules 1 et 4 + Salle d'interprétation Imagerie en coupe
2. Imagerie Conventionnelle salles 112 et 113 + Imagerie en coupe Modules 2 et 3 + Salle d'interprétation Imagerie conventionnelle
3. Imagerie Conventionnelle salles 114b et 115
le démarrage des travaux se fera par un ordre de service pour chacune des phases préparatoire et d'exécution.
Pour la date de remise des candidatures et des offres, le fuseau horaire de référence est le gmt/utc+1
les documents du DCE sont soit communicables sur support papier soit téléchargeables à l'adresse Internet suivante : http://www.achats-hopitaux.com.La transmission des dossiers ( fichier candidature et fichier offre) peut s'effectuer, au choix du candidat, soit par voie électronique soit sur support papier ( avec dans ce dernier cas faculté d'utiliser un support physique électronique).au jour et à l'heure limite de réception des dossiers, seul sera pris en compte, en cas de transmission multiple, le dernier dossier reçu (candidature + offre) qu'il soit transmis par voie électronique, ou sur support papier. Pour les documents pour lesquels l'offre est volumineuse leur transmission complète doit être intervenue avant la date et l'heure limite de réception aux heures d'ouverture du bureau de 8h30 à 16 heures. Dans l'immédiat, la mise en oeuvre au niveau de l'ap-hm de la dématérialisation de la procédure de passation des marchés s'arrête au stade de la réception des dossiers de candidature et d'offre ; ces dossiers font l'objet d'une opération de re-matérialisation à cette échéance et les candidats s'engagent donc à accepter l'éventuelle signature manuscrite d'un marché papier. Le règlement de la consultation fournit des informations complémentaires au sujet des dossiers transmis et reçus par voie électronique.
Les candidats peuvent se procurer les documents auprès de l'imprimerie Nationale (B.P. 514 - 59505 DOUAI - tél. :03.27.93.70.90) ou sur le site Internet du Ministère en charge des Finances http://www.minefe.gouv.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : cellule Marchés et Achats
Bureau 227.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 août 2013.
APHM Direction des Travaux et des Services Techniques.
Correspondant : Mme Arnaud Evelyne, 80 rue Brochier, 13354 Marseille Cedex 05, tél. : 04-91-38-18-40, télécopieur : 04-91-38-11-47, courriel : dtst-marches@ap-hm.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : APHM Direction des Travaux et des Services Techniques.
Correspondant : M. Barelli Fabrice, cellule Marchés et Achats 80 rue Brochier, 13354 Marseille Cedex 05, télécopieur : 04-91-38-11-47, courriel : dtst-marches@ap-hm.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : APHM Direction des Travaux et des Services Techniques.
Correspondant : Mme Arnaud Evelyne, cellule Marchés et Achats 80, rue Brochier, 13354 Marseille Cedex 05, tél. : 04-91-38-18-40, télécopieur : 04-91-38-11-47, courriel : dtst-marches@ap-hm.fr, adresse internet : https://www.achats-hopitaux.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_pxm6BOiK6X.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Marseille 22-24 rue Breteuil 13281 Marseille tél. : 04-91-13-48-33.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Marseille ou Comité consultatif de règlement amiable des litiges bd Paul Peytral 13282 Marseille tél. : 04-91-15-63-74.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 lot n° 1 - travaux d'installation - entreprise générale (Gros oeuvre, second oeuvre, lots techniques).
Le contenu des prestations attendues pour chaque corps d'état est présenté dans le CCTP n° 131087.
Lot(s) 2 cage de Faraday.
Les précisions techniques sont définies dans le CCTP n° 131087 correspondant à ce lot.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous