Centrale des marchés
13 travaux concernant le 2e phase de renouvellement des installations électriques du palais de justice de Marseille 13 travaux concernant le 2e phase de renouvellement des installations électriques du palais de justice de Marseille marché de travaux concernant le 2e phase de renouvellement des installations élec...
Ministère de la Justice 13096Aix-en-Provence thierry.battista@justice.gouv.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

13 travaux concernant le 2e phase de renouvellement des installations électriques du palais de justice de Marseille

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 550051

Date de clôture estimée : 24/04/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (06/04/13)
13-60055

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ministère de la Justice.
Correspondant : M. Le chef du département de l'immobilier, pfi sud est - département Immobilier Immeuble le Praesidium 350 avenue du Club Hippique CS 70456 13096 Aix-en-Provence Cedex 2 tél. : 04-42-91-30-75 courriel : thierry.battista@justice.gouv.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : MINISTERE DE LA JUSTICE.

Objet du marché : marché de travaux concernant le 2e phase de renouvellement des installations électriques du Palais de Justice de Marseille P2 et P3 : remplacement des TGBT et réaménagements divers.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45000000.

Lieu d'exécution : rue Autran, 13006 Marseille.

Code NUTS : FR.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
- remplacement des TGBT du P3 et P2 commerce ;
- remplacement de l'onduleur, de la source centrale de sécurité, complément d'éclairage de sécurité pour le P3 et P2 et création de lignes secourues pour le P2

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : cf. DCE téléchargeable sur le site www.marches-publics.gouv.fr sous la référence Tgimarseille-Tx-Elec2013.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : cf. DCE téléchargeable sur le site www.marches-publics.gouv.fr sous la référence Tgimarseille-Tx-Elec2013.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : travaux principaux impérativement entre le 19/07 et le 26/08/2013.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : l'entreprise doit s'engager sur le personnel disponible en juillet et août 2013.



Capacité économique et financière - références requises : le CA doit représenter 5 fois le montant de l'offre.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : la qualification de l'entreprise QUALIFELEC E4 C4, ou équivalent, est exigée.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : les justificatifs à produire sont définies dans le RC téléchargeable sur le site www.marchés-publics.gouv.fr sous la référence Tgimarseille-Tx-Elec2013.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 24 avril 2013, à 16 heures.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 avril 2013.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00