Centrale des marchés
rénovation du siège parisien du Grand Port Maritime de Marseille 75 rénovation du siège parisien du Grand Port Maritime de Marseille à Paris ville : Marseille Cedex 02 code_postal : 13226 lieu : 23 place de la Joliette CS 81965
Grand Port Maritime de Marseille 13226Marseille marches-gpmm@marseille-port.fr 0491394033
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Rénovation du siège parisien du Grand Port Maritime de Marseille

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 550966

Date de clôture estimée : 29/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (09/04/13)
12-201087
JOUE (09/04/13)
114486-2013

Travaux


AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
Grand Port Maritime de Marseille, 23 place de la Joliette CS 81965, à l'attention de M. le directeur général du Grand Port Maritime de Marseille - direction du Développement Mission Ville-Port, F-13226 Marseille Cedex 02. Tél. : (+33) 4 91 39 49 33. E-mail : marches-gpmm@marseille-port.fr. Fax : (+33) 4 91 39 40 33.

Adresse(s) internet :

Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.marseille-port.fr.

Adresse du profil d'acheteur : http://www.marches.local-trust.com/marseille-port.

Accès électronique à l'information : http://marches.local-trust.com/marseille-port

Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique : http://marches.local-trust.com/marseille-port

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Auprès du (ou des) point(s) de contact(s) susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Auprès du (ou des) point(s) de contact(s) susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Auprès du (ou des) point(s) de contact(s) susmentionné(s).
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
rénovation du siège parisien du Grand Port Maritime de Marseille.
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation
Travaux :
exécution

Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services23 rue Cognacq Jay, 75007 Paris.
Code NUTS : FR101.
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public.
II.1.4) Information sur l'accord-cadre :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
Marché de travaux pour la mise aux normes et la rénovation du siège parisien du GPMM.
Opération réalisée en 3 lots décomposés de la façon suivante :
- lot 1 - démolition gros oeuvre aménagement:
. Chapitre 1 : démolition, maçonnerie
. Chapitre 2 : cloisons, peinture, faux plafond, revêtement de sol et mur
. Chapitre 3 : menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, agencement
– lot 2 - electricité courant fort et faible
– lot 3 - plomberie, chauffage, ventilation.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45210000, 45311000,45262522,45421000,45331000.
II.1.7) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.1.8) Lots :

Division en lots : oui.

Il est possible de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : le délai d'exécution des travaux est de 6 mois, pour chacun des lots, auquel s'ajoute 1 mois de préparation de chantier.
La date de démarrage du délai de la période de préparation de chantier est fixée par ordre de service du maître d'oeuvre. Elle fixe le point de départ du délai d'un mois de la période de préparation de chantier.
La date de démarrage du délai d'exécution des travaux est fixée par ordre de service du maître d'oeuvre. Elle fixe le point de départ du délai d'exécution de la période d'exécution des travaux.
II.2.2) Informations sur les options :

Options : oui.

Description de ces options .
II.2.3) Reconduction


Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux :
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Conformement aux dispositions des article 101 à 103 du Code des marchés publics, il est prévu une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché, pouvant être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande.
III.1.2) Modalités essentielles de de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les travaux objet de la présente consultation sont financés sur fonds propres du GPMM. Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes, selon les règles de comptabilité publique.
Les prix sont actualisables, dans les conditions fixées au CCAP.
Une avance pourra être accordée dans les conditions prévues à l'article 87 du code des marchés publics.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché .

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- en qualité de membres de plusieurs groupements.
III.1.4) Autres conditions particulières :
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : les candidats doivent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.
III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies .

Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics :
- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies .

Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics :
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat ;
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : - Fourniture des certificats de qualification professionnelle :
Lot 1 :
Qualibat 2113 : Maconnerie technicité supérieure et béton armé courant (ou équivalent)
Qualibat 2141 : Transformation en maçonnerie technicité courante (ou équivalent)
Qualibat 411 : Platrerie (ou équivalent)
Qualibat 6611 : Faux Plafond (ou équivalent)
Qualibat 6111 : Peinture (ou équivalent)
Qualibat 623 : Sols Souples (ou équivalent)
Qualibat 9112 Agencement (ou équivalent)
Qualibat 4362 Finition Parquet (ou équivalent)
Lot 2 :
QUALIFELEC E2c2 : Installations Electriques (ou équivalent)
QUALIFELEC Cf2 : Courants faibles (ou équivalent)
Lot 3
Qualibat 51 : Plomberie - installations sanitaires (ou équivalent)
Qualibat 53 : Installations thermiques de génie climatique (ou équivalent)
Qualibat 54 : Installations Aéroliques et de conditionnement d'air (ou équivalent).
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
non.
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure :
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offres économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1. prix des prestations tel qu'il ressort de la dpgf
Pondération : 40.
2. valeur technique appréciée selon le contenu du mémoire technique
Pondération : 60.
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée :non.
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
201205001.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
non.
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
29 mai 2013, à 16:00
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE français
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :

Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
VI.3) Informations complémentaires .

Les critères relatifs à la candidature sont :
1- capacités techniques et financières.
2- capacités professionnelles.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
La justification aux capacités financières et techniques peut être apportée par tout moyen de preuve équivalent ou tout document propre au candidat considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur.
Sont également acceptés tout moyen de preuve et certificats équivalents d'organisme établis dans d'autres Etats membres.
Pour les candidats étrangers, ces documents devront être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. Cette traduction concerne tous les documents remis dans l'offre.
Le dossier de consultation des entreprises peut-être remis gratuitement sur simple demande adressée par télécopieur au 04.91.39.40.33, par écrit au :
Grand Port Maritime de Marseille
Direction des Affaires Juridiques
Département Ingéniérie Juridique
Activité Marchés Publics
Auprès de Mme BONNEGENT Audrey
23, place de la Joliette
13226 Marseille Cedex 02.
Les candidats peuvent aussi demander la transmission du DCE sur un support physique électronique.
Il peut être téléchargé dans son intégralité à l'adresse électronique suivante :
Https://marches.local-trust.com/marseille-port
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions :
Offre pour : 201205001
L'objet du marché
Ne pas ouvrir
Ce pli devra être remis par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du règlementation de la consultation et ce, à l'adresse suivante :
Grand port maritime de marseille
Direction des affaires juridiques
Département Ingénierie Juridique
Activité Marchés Publics
23, Place de la Joliette C.S. 81965
13226 marseille Cedex 02
Ou s'il est remis en main propre contre un récépissé:
23, place de la Joliette
13226 marseille Cedex 02
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
La visite du site est obligatoire et doit faire l'objet à l'issue de la signature de l'attestation devisite à transmettre avec l'offre.ce document devra être joint dans l'offre. Les candidats n'ayant pas satisfait à l'obligation de visite verront leur offre rejetée.
Par ailleurs, les périodes pour effectuer la visite seront les suivantes en considérant la date J0 qui correspondant à la date limite de remise des offres
- visite 1 : à la date J0 - 35 ;
- visite 2 : à la date J0 - 20 ;
- visite 3 : à la date J0 - 10 ;
- visite 4 : à la date J0 - 1.
Si les dates de visites ci-dessus correspondent à un Samedi, un Dimanche ou un jour férié, elle sont reportées au 1er jour ouvrable qui suit cette date.
Les candidats prendront contact auprès de Mme MOUGLALIS ou GOLISANO - secrétariat du Département Ingénierie (04 42 48 68 58). Au moin avant le jour ouvrable qui précéde la date de chacune des visites prévues ci-dessus. Pour prise de RDV.
L'attributaire produira obligatoirement avant la signature du marché, les documents demandés dans le formulaire NOTI 1 du ministère de l'économie, disponible à l'adresse suivante: http://www.minefe.gouv.fr
La séance d'ouverture des plis n'est pas publique.
La date prévisionnelle de notification du marché est prévue pour le 2e trimestre 2013.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 4 avril 2013.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, F-13281 Marseille. E-mail : greffe.ta-marseille@juradm.fr. Tél. : (+33) 4 91 13 48 13. URL : http://marseille.tribunal-administratif.fr. Fax : (+33) 4 91 81 13 87
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, F-13281 Marseille. E-mail : greffe.ta-marseille@juradm.fr. Tél. : (+33) 4 91 13 48 13. URL : http://marseille.tribunal-administratif.fr. Fax : (+33) 4 91 81 13 87
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 4 avril 2013.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00