Centrale des marchés
13 Remplacement des escaliers de secours des bâtiments D, E et F de la cité universitaire de Luminy à Marseille 13 Remplacement des escaliers de secours des bâtiments D, E et F de la cité universitaire de Luminy à Marseille marché de travaux pour le remplacement des escaliers de secours des bâtiments d, e et...
CROUS d'Aix Marseille 13621Aix-en-Provence severine.lebre@crous-aix-marseille.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

13 Remplacement des escaliers de secours des bâtiments D, E et F de la cité universitaire de Luminy à Marseille

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 672046

Date de clôture estimée : 24/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (23/04/13)
13-70801

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CROUS d'Aix Marseille.
Correspondant : Mme Séverine LEBRE, gestionnaire de marchés, 31 avenue Jules Ferry 13621 Aix-en-Provence Cedex 1 tél. : 04-42-16-04-43 courriel : severine.lebre@crous-aix-marseille.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif. Education. Restauration collective.

Objet du marché : marché de travaux pour le remplacement des escaliers de secours des bâtiments d, e et F de la cité universitaire de Luminy.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 44233000.

Lieu d'exécution : 171 avenue de Luminy, 13288 Marseille Cedex 09.

Code NUTS : øFR824ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
le CROUS souhaite remplacer les escaliers de secours métalliques fortement corrodés existants par des escaliers préfabriqués.
Pour la réalisation de ces travaux, il est précisé que le site est soumis à l'exigence de l'a.b.f (Architecte des Bâtiments de France) au titre du secteur sauvegardé des Calanques.
La réalisation de ces escaliers ne pourra donc se faire sans l'accord de l'a.b.f
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : il n'est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.
prestations supplémentaires ou alternatives :
Option 1 : Réfection peinture de façade des pignons.
Option 2 : Réalisation d'un ITE en façades pignons.
le délai d'exécution des travaux est de 35 semaines période de préparation de 4 semaines comprise.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : selon les modalités de l'article 98 du CMP le délai maximum de paiement des acomptes est fixé à 30 jours à compter de la réception de ces derniers par le CROUS d'aix Marseille.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas de groupement, la forme souhaitée est un groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : la sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique.



Situation juridique - références requises : garanties et capacités techniques et financières, capacités professionnelles.



Capacité économique et financière - références requises : suffisante au regard de l'opération.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : suffisante au regard de l'opération.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat : Qualibat 1111 ou équivalent
Qualibat 2212 ou équivalent
Qualibat 2411ou équivalent
Qualibat 4411 ou équivalent
Qualibat 6111 ou équivalent
Qualibat 7133 ou équivalent ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 40 % ;
- valeur technique : 60 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 24 mai 2013, à 11 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 13TX09.

Renseignements complémentaires : le DCE peut être téléchargé sur le site www.achatpublic.com, référence 13tx09.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les plis seront adressés en recommandé avec avis de réception, et parvenir à destination avant la date et heure limites indiquées dans le présent avis, ou déposés
auprès de Mme LEBRE du service du patrimoine du CROUS contre récépissé aux mêmes date et heure, l'enveloppe portant la mention " Marché de travaux pour le remplacement des escaliers de secours des bâtiments d, e et F de la cité universitaire Luminy à Marseille - ne pas ouvrir ". Il est précisé que c'est la
date de réception au CROUS qui est prise en compte et non le cachet de la poste.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 avril 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : CROUS AIX MARSEILLE.
Correspondant : Mme Séverine LEBRE, 31 avenue Jules Ferry, 13621 Aix-en-Provence Cedex 1, tél. : 04-42-16-04-43, courriel : severine.lebre@crous-aix-marseille.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : BETEREM INGENIERIE.
62 boulevard Lazer B.P. 30113, 13363 Marseille Cedex 10, tél. : 04-91-23-77-68.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : CROUS AIX MARSEILLE.
Correspondant : Mme Séverine LEBRE, 31 avenue Jules Ferry, 13621 Aix-en-Provence Cedex 1, tél. : 04-42-16-04-43, courriel : severine.lebre@crous-aix-marseille.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : CROUS AIX MARSEILLE.
Correspondant : Mme Séverine LEBRE, 31 avenue Jules Ferry, 13621 Aix-en-Provence Cedex 1, tél. : 04-42-16-04-43, courriel : severine.lebre@crous-aix-marseille.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille 22, 24, rue Breteuil 13006 Marseille tél. : 04-91-13-48-13 courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr télécopieur : 04-91-81-13-87.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de Marseille 22, 24, rue Breteuil 13006 Marseille tél. : 04-91-13-48-13 courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr télécopieur : 04-91-81-13-87.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00