1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Société publique des écoles marseillaises
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Enseignement
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Marché de travaux pour la réhabilitation avec extension neuve de l'école de LA CALADE - 19 traverse maritime - 13 015 MARSEILLE
Description: Le marché qui sera conclu à la suite de la procédure engagée aura pour objet l'exécution des travaux de réhabilitation avec extension neuve de l'école de LA CALADE. Les caractéristiques des travaux ont été précisées dans la «note technique» jointe au présent DCE phase candidatures. Autres caractéristiques du marché : Lieu d'exécution : 19 traverse maritime - 13015 MARSEILLE. Montant prévisionnel des travaux : 8 500 000 euro(s) HT. Le délai global prévisionnel prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 30 mois de chantier, période de préparation incluse, et 12 mois de Garantie de Parfait Achèvement. Ce délai correspond à un délai global maximum dont l'optimisation sera sollicitée en phase de dialogue. La durée du marché court jusqu'à l'expiration de la garantie de parfait achèvement. Le présent marché est unique. Il n'est pas prévu de décomposition en lot. Conformément aux dispositions de l'article L. 2113-11 du Code de la commande publique, le recours à une entreprise générale se justifie par la complexité technique et organisationnelle de l'opération, réalisée en site occupé, ainsi que par la nécessité d'assurer une coordination centralisée des interventions, des flux et des dispositifs de sécurité. Pour toute autre information complémentaire se référer au Règlement de Consultation Phase candidatures et à la Note technique. La présente consultation est passée selon une procédure de dialogue compétitif en application de l'article L2124-4 du Code de la commande publique, dans le respect des articles R.2161-24 à R.2161-31 du code de la commande publique. Au regard d'une part de la complexité de l'opération liées aux circonstances particulières du site et du maintien de l'accueil des usagers et des prestations de conception confiées en phase exécution, la procédure de dialogue compétitif apparaît pleinement justifiée en application de l'article R.2124-8 et R.2124-3, 3° et 4° du code de la commande publique. Le pouvoir adjudicateur éliminera les candidats dont la candidature sera jugée irrecevable et procédera à l'analyse des candidatures sur la base des critères de sélection définis au présent Règlement de la Consultation phase candidature. Le pouvoir adjudicateur sélectionnera au minimum 3 et au maximum 5 candidats, sous réserve d'un nombre de dossiers de candidature suffisant. Les critères de sélection des candidatures, leur pondération ainsi que les capacités techniques et professionnelles, les compétences exigés, la capacité économique et financière, et les documents attendus sont précisés dans le Règlement de la consultation
Identifiant de la procédure: 26091e97-e102-4b2a-9fdc-100b4145dd2a
Identifiant interne: 2026-0075
Type de procédure: Dialogue compétitif
2.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45214210 Travaux de construction d'écoles primaires
Nomenclature complémentaire (cpv): 45111100 Travaux de démolition, 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires, 45454000 Travaux de restructuration
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: 19 traverse maritime
Ville: Marseille
Code postal: 13015
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Le présent marché comprends les tranches optionnelles suivantes : - To 1 = Réfaction de l'ensemble des enrobés existants au Nord et à l'Est du bâtiment existant - To 2 = Traitement antigraffiti sur façades en béton fini - To 3 = Revêtement de sol linoléum dans salles de classe élémentaires - To 4 = Revêtement de sol linoléum dans circulations étages élémentaires - To 5 = Revêtement de sol Pvc sportif et marquage au sol dans gymnase - To 6 = Compléments d'aménagement des espace-verts (plantations, mobiliers, paillage...) Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de créer ou de supprimer une ou plusieurs tranches optionnelles lors de la phase offres. Aucune indemnité d'attente et/ou de dédit en cas de non-affermissement d'une tranche optionnelle. En application de l'article R. 2122-7 du Code de la Commande Publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. En application des dispositions de l'article L. 2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du futur marché comportera une clause d'insertion obligatoire, à hauteur de 10% des heures travaillées. Les modalités d'exécution seront précisées au Dce de la phase offres. La pondération prévisionnelle des critères de sélection des offres sera la suivante : prix 60%, planning 20 %, technique 20%. Le prix est global et forfaitaire. Le contenu du Dce phase offres sera précisé lors de la phase offres. Le pouvoir adjudicateur peut en toute hypothèse décider d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation sur la base des critères de jugement des offres définis au Règlement de la Consultation phase offres. La date de démarrage ainsi que le délai prévisionnel d'exécution sont prévisionnels et renseignés à titre informatif
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Document de marché
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Marché de travaux pour la réhabilitation avec extension neuve de l'école de LA CALADE - 19 traverse maritime - 13 015 MARSEILLE
Description: Le marché qui sera conclu à la suite de la procédure engagée aura pour objet l'exécution des travaux de réhabilitation avec extension neuve de l'école de LA CALADE. Les caractéristiques des travaux ont été précisées dans la «note technique» jointe au présent DCE phase candidatures. Autres caractéristiques du marché : Lieu d'exécution : 19 traverse maritime - 13015 MARSEILLE. Montant prévisionnel des travaux : 8 500 000 euro(s) HT. Le délai global prévisionnel prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 30 mois de chantier, période de préparation incluse, et 12 mois de Garantie de Parfait Achèvement. Ce délai correspond à un délai global maximum dont l'optimisation sera sollicitée en phase de dialogue. La durée du marché court jusqu'à l'expiration de la garantie de parfait achèvement. Le présent marché est unique. Il n'est pas prévu de décomposition en lot. Conformément aux dispositions de l'article L. 2113-11 du Code de la commande publique, le recours à une entreprise générale se justifie par la complexité technique et organisationnelle de l'opération, réalisée en site occupé, ainsi que par la nécessité d'assurer une coordination centralisée des interventions, des flux et des dispositifs de sécurité. Pour toute autre information complémentaire se référer au Règlement de Consultation Phase candidatures et à la Note technique. La présente consultation est passée selon une procédure de dialogue compétitif en application de l'article L2124-4 du Code de la commande publique, dans le respect des articles R.2161-24 à R.2161-31 du code de la commande publique. Au regard d'une part de la complexité de l'opération liées aux circonstances particulières du site et du maintien de l'accueil des usagers et des prestations de conception confiées en phase exécution, la procédure de dialogue compétitif apparaît pleinement justifiée en application de l'article R.2124-8 et R.2124-3, 3° et 4° du code de la commande publique. Le pouvoir adjudicateur éliminera les candidats dont la candidature sera jugée irrecevable et procédera à l'analyse des candidatures sur la base des critères de sélection définis au présent Règlement de la Consultation phase candidature. Le pouvoir adjudicateur sélectionnera au minimum 3 et au maximum 5 candidats, sous réserve d'un nombre de dossiers de candidature suffisant. Les critères de sélection des candidatures, leur pondération ainsi que les capacités techniques et professionnelles, les compétences exigés, la capacité économique et financière, et les documents attendus sont précisés dans le Règlement de la consultation
Identifiant interne: T-PF-1826535
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45214210 Travaux de construction d'écoles primaires
Nomenclature complémentaire (cpv): 45111100 Travaux de démolition, 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires, 45454000 Travaux de restructuration
Options:
Description des options: Le présent marché comprends les tranches optionnelles suivantes : - To 1 = Réfaction de l'ensemble des enrobés existants au Nord et à l'Est du bâtiment existant - To 2 = Traitement antigraffiti sur façades en béton fini - To 3 = Revêtement de sol linoléum dans salles de classe élémentaires - To 4 = Revêtement de sol linoléum dans circulations étages élémentaires - To 5 = Revêtement de sol Pvc sportif et marquage au sol dans gymnase - To 6 = Compléments d'aménagement des espace-verts (plantations, mobiliers, paillage...) Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de créer ou de supprimer une ou plusieurs tranches optionnelles lors de la phase offres. Aucune indemnité d'attente et/ou de dédit en cas de non-affermissement d'une tranche optionnelle
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: 19 traverse maritime
Ville: Marseille
Code postal: 13015
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2027
Durée: 30 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée:
La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Exigence dans l’offre
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes:
Nombre minimal de candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure: 3
Nombre maximal de candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure: 5
La procédure se déroulera en plusieurs étapes. À chaque étape, certains candidats peuvent être éliminés
5.1.11.
Documents de marché
Canal de communication ad hoc:
Nom: AW Solutions
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de soumission:
Soumission par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 29/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Conditions du marché:
Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation électronique: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal judiciaire de Marseille
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire de Marseille
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Greffe du Tribunal judiciaire de Marseille
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement: 1B471635-D567-ECF8-89641A399F59E2D6
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Société publique des écoles marseillaises
Numéro d’enregistrement: 77332
Adresse postale: 5, Boulevard de Dunkerque
Ville: Marseille
Code postal: 13002
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Point de contact: ANDREATTA Nicolas
Téléphone: 0000000000
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Tribunal judiciaire de Marseille
Numéro d’enregistrement: 1B471654-A83D-A8AB-87519010617D7733
Adresse postale: 6 rue Joseph Autran
Ville: Marseille
Code postal: 13281
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Téléphone: 0491155050
Télécopieur: 0491544290
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Tribunal judiciaire de Marseille
Numéro d’enregistrement: 1B471663-BCAF-8CEF-F81B11A8DFBA792C
Adresse postale: 6 rue Joseph Autran
Ville: Marseille
Code postal: 13281
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Téléphone: 0491155050
Télécopieur: 0491544290
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Greffe du Tribunal judiciaire de Marseille
Numéro d’enregistrement: 1B471673-F0ED-C6FE-40127E750DB4C8DC
Adresse postale: 6 rue Joseph Autran
Ville: Marseille
Code postal: 13281
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Téléphone: 0491155050
Télécopieur: 0491544290
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Identifiant/version de l’avis: 2ed20290-e928-43db-8088-e477332334a3 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 16
Date d’envoi de l’avis: 27/05/2026 13:10:11 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 364590-2026
Numéro de publication au JO S: 101/2026
Date de publication: 28/05/2026
