Centrale des marchés
Maîtrise d'oeuvre pour les travaux des aires de stationnement avions à l'aéroport Marseille-Provence SECTION I : ENTITÉ ADJUDICATRICE I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Société Aéroport Marseille Provence, Contact : Service Achats Marchés, à l'a...
Aéroport de Marseille Provence 13727Marignane
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Maîtrise d'oeuvre pour les travaux des aires de stationnement avions à l'aéroport Marseille-Provence

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1669426

Date de clôture estimée : 07/10/15
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (09/09/15)
SECTION I : ENTITÉ ADJUDICATRICE

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Société Aéroport Marseille Provence, Contact : Service Achats Marchés, à l'attention de Mme Hayat ISSA, Boite postale 7, F - 13727 Marignane cedex, Tél : +33 0442143558, Email : [email protected], Fax : +33 0442143559
Adresse(s) internet :
Adresse générale de l'entité adjudicatrice : http://www.mp.aeroport.fr
Adresse du profil d'acheteur (URL) : https://marches.mrs.aero



Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Point(s) de contact susmentionné(s)
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Point(s) de contact susmentionné(s)
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Point(s) de contact susmentionné(s)
I.2)Activité principale : Activités aéroportuaires
I.3)Attribution de marché pour le compte d'autres entités adjudicatrices :
L'entité adjudicatrice agit pour le compte d'autres entités adjudicatrices : non
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice : Mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux des Aires de stationnement avion : Extension Bloc 50 & Reconstruction parking CAG de l'Aéroport Marseille Provence.
II.1.2)Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation de services : Services.
Catégorie de services : 12
Lieu principal de prestation : Aéroport Marseille Provence, 13700 Marignane
Code NUTS : FR824
II.1.3)L'avis implique : un marché public
II.1.4)Informations sur l'accord-cadre :
II.1.5)Brève description du marché ou de l'achat / des achats : L'AMP a décidé d'engager la modification de la configuration des postes de stationnement au niveau du Bloc 50, de l'ancien bassin d'orage et des délaissés de l'ancien taxiway C4 ainsi que la réfection d'une partie de l'aire de trafic située devant le Centre d'Aviation Générale (CAG) et de ses accès avions.
Cette décision est le fruit d'une réflexion menée suite au :
- besoin de créer un poste pour avions gros porteur type B747-800 et/ou AN124 sur l'ancien bassin d'orage et ses abords et de reconfigurer l'aire de stationnement des postes du Bloc 50
- constat de multiples désordres relevés sur l'aire de stationnement du CAG qui impactent directement la sécurité des aéronefs qui y circulent. En effet, cette zone initialement prévue pour de l'aviation générale « légère » est maintenant partiellement utilisée pour des opérations de fret où des avions de plus grandes envergure et plus lourds sont utilisés (type B757 à B767)
Le projet sera mené dans le cadre règlementaire EASA.


II.1.6)Classification CPV (Vocabulaire Commun pour les marchés publics) : 71300000
II.1.7)Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui
II.1.8)Division en lots : Non
II.1.9)Des variantes seront prises en considération : Non
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale : La fourchette prévisionnelle des travaux est comprise entre 7,5 et 10,25 Meuro(s) HT, enveloppe qui sera affinée lors de l'envoi du dossier de consultation.
Durée du marché de travaux : 14 mois.
Mission d'infrastructure, réhabilitation :
Les missions prévues :
- Etudes préliminaires,
- Etudes d'Avant-projet (AVP) x 2,
- Etudes de projet (PRO) /DCE,
- VISA (Examen de conformité au projet et Visa des études faites par les entreprises) ,
- ACT Assistance pour la passation des travaux,
- DET Direction pour l'exécution des travaux,
- AOR Assistance lors de la réception et pendant la garantie de parfait achèvement.
Les missions complémentaires :
- OPC,
- DIAG,
- Rédaction DCE prestataires extérieurs (contrôle topographique et contrôle des matériaux).
II.2.2)Informations sur les Options
Options : Non
II.2.3)Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution
Durée du marché ou délai d'exécution : 21 mois (à compter de la date d'attribution du contrat)
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés : Il n'est pas prévu de retenue de garantie.
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le financement est assuré par des fonds propres et/ou des emprunts bancaires. Aucune avance ne sera versée.
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Les groupements momentanés d'entreprises, solidaires ou conjoints, sont autorisés.
Dans le cas d'un groupement conjoint, l'Aéroport Marseille Provence imposera, pour l'attribution du marché, que le mandataire du groupement soit solidaire.
Un candidat ne peut présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de :
- candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,
- membres de plusieurs groupements.


III.1.4)L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Non
III.2) Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : La candidature sera examinée conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance 2005-649 du 06 juin 2005 et de l'article 18 du décret 2005-1308 du 20 octobre 2005.
Seules les candidatures présentant les garanties techniques, financières et professionnelles suffisantes au regard de l'objet et de l'importance du marché au titre duquel elles sont déposées, et critères ci-dessous, seront retenues.
1/ Pertinence et cohérence de l'équipe de MOE proposée au regard des compétences demandées en rapport avec les missions confiées ;
2/ Degré d'expérience de l'équipe composant le BET ;
3/ Les capacités financières appréciées au regard des chiffres d'affaires mentionnés (de l'ensemble des membres du groupement)
4/ Equipements techniques et informatiques au sein des agences BET.
Situation juridique - références requises :
Les candidats produiront :
-le pouvoir de la personne habilitée,
-Pour les groupements, les mandats nécessaires pour représenter les entreprises,
-la lettre de candidature ou formulaire DC1,
-la convention du groupement,
-la déclaration du candidat - formulaire DC2,
-la copie du jugement prononcé si le candidat est en redressement judiciaire,
-les pièces exigées en termes de capacités économique financière et technique indiquées aux points III.2.2. et III.2.3.
En cas de groupement, chaque membre doit fournir un dossier de candidature complet.
En cas de sous traitance, chaque sous-traitant doit fournir un dossier de candidature complet, ainsi qu'une déclaration de sous-traitance (DC4) ou a minima une lettre d'engagement du sous traitant sur lequel le candidat s'appuiera.
Si le candidat s'appuie sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quels que soient les liens existants avec ces derniers, il doit justifier de leurs capacités et du fait qu'il en disposera pour l'exécution du marché.
III.2.2)Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Formulaire DC2 complété accompagné des documents ci-après :
- déclaration du CA global et du CA relatif aux prestations liées à l'objet du marché des 3 dernières années,
- une attestation d'assurance couvrant les risques professionnels pour l'année en cours ;
III.2.3)Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Formulaire DC2 complété accompagné des documents ci-après :
Compétences demandées :
-Spécialisation du BET : VRD
-Un spécialiste en OPC
-Ingénierie aéroportuaire et règlementation aéronautique avion (connaissances règlementation et fonctionnement EASA, Annexe 14 Vol 1 & CHEA) et hélicoptères (connaissances Annexe 14 Vol 2)
-Structure des chaussées aéronautiques et mécanique des sols
- Ingénierie du traitement de l'eau
- Balisage aéronautique (diurne et nocturne), courants forts & GTC
- Eclairagiste grande hauteur (parkings, grands espaces)
Il est souhaité que le mandataire du groupement soit le BET pluridisciplinaire.
Références les plus significatives et de complexité équivalente.
Le candidat fournira un dossier synthétique présentant les principales réalisations pour des prestations équivalentes avec indication dans un tableau récapitulatif pour chacune d'elle, de la mission effectivement assumée, du coût des travaux, de la date de réalisation et de l'identification du maître de l'ouvrage.
- une déclaration indiquant pour chacune des trois dernières années, les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement ;
- une déclaration de l'équipement technique et informatique dont le candidat dispose pour l'exécution du marché.
III.2.4)Marchés réservés : Non
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)La prestation est réservée à une profession particulière : Non
III.3.2)Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : Oui
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure : Négociée
Candidats déjà sélectionnés: Non

IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1)Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés avec leur pondération :
1. Valeur technique : 60
2. Prix : 40
IV.2.2)Une enchère électronique sera effectuée : Non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 15T0430000
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Non
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 07/10/2015 à 17 h 00

IV.3.5)Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : Français.
IV.3.7)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8)Modalités d'ouverture des offres
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Il s'agit d'un marché à caractère périodique :
VI.2) Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non
VI.3) Autres informations : L'unité monétaire utilisée est l'euro.
Marché négocié en 2 étapes (candidatures puis offres). Etape 1 : appel à candidatures et sélection des candidats. Etape 2 : envoi du DCE aux seuls candidats sélectionnés (date prévisionnelle le 06/11/2015). Afin de permettre la réception du code d'accès transmis par email via le profil acheteur, le candidat devra impérativement indiquer, dans son dossier de candidature, l'adresse email de la personne désignée pour recevoir le code.
Date prévisionnelle de début des prestations : le 22/02/2016
Date d'effet du marché : à compter de la date de notification.
Conditions de remises des candidatures :
Les plis peuvent être transmis soit sur support physique soit par voie électronique.
Modalités de transmission des supports physiques :
Les plis doivent impérativement parvenir sous enveloppe à l'adresse suivante :
Société Aéroport Marseille Provence - Service Achats Marchés - BP 7 - 13727 Marignane Cedex.
L'enveloppe extérieure comportera la mention « Numéro et intitulé du marché - Société Aéroport Marseille Provence - Ne pas ouvrir ». Elle contiendra un dossier intitulé « dossier de candidature », comportant tous les justificatifs demandés aux points III 2.1 III 2.2 et III 2.3.
Du lundi au vendredi - Horaires d'ouverture : 8h30 à 12 heures - 13 heures à 17 heures.
Tout pli arrivant après la date et heure limites sera renvoyé sans être ouvert.
Mode de transmission par voie électronique :
Le candidat souhaitant soumissionner par voie électronique doit se rendre sur le site https://marches.mrs.aero et être détenteur d'un certificat de signature électronique conforme au référentiel général de sécurité ou à des conditions de sécurité équivalentes, et être soit le représentant légal de l'entreprise, soit toute autre personne bénéficiant d'une délégation de pouvoir ou de signature établie par le représentant légal. Il est rappelé que le formulaire DC1 ou la lettre de candidature doit être signé électroniquement (et non seulement l'enveloppe .zip qui le contiendrait). Un outil de signature est proposé par la plate-forme https://marches.mrs.aero .
Il est fortement conseillé d'anticiper au maximum la remise de sa candidature avant l'heure limite de réception des plis. En effet la durée du téléchargement est fonction du débit d'accès à Internet du soumissionnaire et de la taille des documents à transmettre. Tout pli électronique arrivant après la date et heure limite de réception, sera rejeté. Par ailleurs la remise de pli en deux temps n'est pas autorisée.
Si le candidat décide de remettre une copie de sauvegarde, sa transmission (sur un support physique électronique ou papier) doit parvenir dans les mêmes délais impartis pour la remise des candidatures, dans un pli scellé comportant la mention lisible : « Copie de sauvegarde » et l'intitulé du marché.
Condition et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : les documents sont téléchargeable gratuitement.
Date limite d'obtention : jusqu'à la date et heure limite de remise des offres.
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des plis : non.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de Grande Instance Aix en Provence, 40 boulevard Carnot, 13100 Aix-en-provence, . Tél : +33 0442338300. URL : http://www.aixenprovence.fr/Tribunal-de-grande-instance-d-Aix
VI.4.2)Introduction des recours
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal de Grande Instance, 40 boulevard Carnot, 13100 Aix-en-provence, . Tél : +33 0442338300. URL : http://www.aixenprovence.fr/Tribunal-de-grande-instance-d-Aix
VI.5)Date d'envoi du présent avis : 08 septembre 2015
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous