Centrale des marchés
Travaux rénovation du restaurant pédagogique suite à incendie au lycée Camille Claudel à Mantes-La-Ville (78) Travaux rénovation du restaurant pédagogique suite à incendie au lycée Camille Claudel à Mantes-La-Ville (78) adresse : 2, rue Simone Veil cp : 93400 correspondant : Mme Vidal Christine des...
REGION ILE DE FRANCE 93400Saint-Ouen christine.vidal@iledefrance.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux rénovation du restaurant pédagogique suite à incendie au lycée Camille Claudel à Mantes-La-Ville (78)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 3702070

Date de clôture estimée : 06/06/18
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (25/05/18)
18-71416
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 78
Annonce No 18-70366
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : REGION ILE DE FRANCE.
 Correspondant : Mme Vidal Christine, 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, courriel : christine.vidal@iledefrance.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://avis.maximilien.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux rénovation du restaurant pédagogique suite à incendie au lycée Camille Claudel à Mantes-La-Ville (78).
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45454100.
Lieu d'exécution : 21 rue de la lyre, 78711 Mantes-la-Ville.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

l'opération concerne la rénovation du restaurant pédagogique suite à incendie au lycée Camille Claudel à Mantes-La-Ville (78) -la totalité des espaces sinistrés compris entre la salle de restauration de la Demi-Pension et la cuisine d'application. Soit environ 210 m2
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux rénovation du restaurant pédagogique suite à incendie au lycée Camille Claudel à Mantes-La-Ville (78).
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 2 juillet 2018.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. Comme prévu par l'article 123 du décret no2016-360 du 25 mars 2016, cette retenue de garantie pourra être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire. Conformément à l'article 122 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, une avance pourra être versée au titulaire, qui devra alors justifier d'une garantie à première demande ou d'une caution personnelle et solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement prévu par une autorisation de programme affectée par délibération de l'assemblée régionale no CP 17-081 du 08 Mars 2017
le paiement s'effectue par mandat administratif. Le délai de paiement maximum est fixé à trente (30) jours à compter de la réception des justifications fournies par le titulaire conformément au CCAP. Le dépassement de ce délai global de paiement ouvre de plein droit et sans formalité pour le titulaire, le bénéfice d'intérêts moratoires dont le taux sera celui du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.
au titre de ces intérêts moratoires, et en plus des intérêts calculés ci-dessus, l'opérateur économique concerné a droit à une indemnité forfaitaire de 40 euro(s).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les opérateurs économiques groupés peuvent se porter candidats sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint.
en cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement doit indiquer la répartition des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. Un cadre est prévu à cet effet à l'article 2 de l'acte d'engagement du DCE.
Durant l'exécution du marché, le mandataire d'un groupement conjoint est solidaire de chacun des membres pour les obligations contractuelles à l'égard de la Région.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : les pièces demandées pour la candidature et l'offre sont indiquées dans le règlement de la consultation.
l'ensemble du dossier de consultation peut être obtenu gratuitement par téléchargement sur le profil acheteur via le lien suivant :
Phase d'accès public
https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=302287&orgAcronyme=t5y
Le délai d'exécution des travaux est de 11 semaines y compris la période de préparation du chantier qui est de 1 semaine. Ce délai court à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de démarrer les travaux.
seule la transmission des offres par voie électronique est autorisée. Les conditions sont précisées dans le règlement de la consultation. La visite est obligatoire et les modalités de visite sont détaillées dans le règlement de consultation.
Les documents à produire par le candidat à l'appui de sa candidature et de son offre sont détaillés dans le règlement de consultation.
les candidats ont la possibilité de candidater soit via la procédure Marchés Publics Simplifiés, soit via la procédure classique (voir le règlement de consultation).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 juin 2018, à 16 heures.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 1800375.

Renseignements complémentaires : l'ensemble du dossier de consultation peut être obtenu gratuitement par téléchargement sur le profil acheteur via le lien suivant :
Phase d'accès public
https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=302287&orgAcronyme=t5y
Le délai d'exécution des travaux est de 11 semaines y compris la période de préparation du chantier qui est de 1 semaine. Ce délai court à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de démarrer les travaux.
seule la transmission des offres par voie électronique est autorisée. Les conditions sont précisées dans le règlement de la consultation. La visite est obligatoire et les modalités de visite sont détaillées dans le règlement de consultation.
Les documents à produire par le candidat à l'appui de sa candidature et de son offre sont détaillés dans le règlement de consultation.
les candidats ont la possibilité de candidater soit via la procédure Marchés Publics Simplifiés, soit via la procédure classique (voir le règlement de consultation).

Date d'envoi du présent avis à la publication : 24 mai 2018.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Région ile-de-france.
 Correspondant : Mme Véronique HUYNG,  2 rue simone veil,  93400 Saint-Ouen, , tél. : 01-53-85-58-49, , télécopieur : 01-53-85-58-09, , courriel : veronique.huynh@iledefrance.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Paris 7 rue de Jouy 75181 Paris, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : greffe.ta.paris@juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46 adresse internet : http://paris.tribunal-administratif.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Paris 7 rue de Jouy 75181 Paris, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : greffe.ta.paris@juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46 adresse internet : http://paris.tribunal-administratif.fr.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous