Centrale des marchés
Travaux relatifs à l'extension et à la réhabilitation du multi-accueil 'Les Petits Artistes' Travaux relatifs à l'extension et à la réhabilitation du multi-accueil 'Les Petits Artistes' designation : Commune de Mantes la Jolie cp : 78200 correspondant : M. DOMINGUES Patrick contact...
Commune de Mantes la Jolie 78200Mantes-la-Jolie marchespublics@manteslajolie.fr 01 34 78 81 41
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux relatifs à l'extension et à la réhabilitation du multi-accueil 'Les Petits Artistes'

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 3733090

Date de clôture estimée : 02/07/18
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (06/06/18)
18-77484
SOURCEWEB (06/06/18)
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 78
Annonce No 18-77484
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Mantes la Jolie.
 Correspondant : M. Domingues Patrick, 31 rue Gambetta 78200 Mantes-la-Jolie, tél. : 01-34-78-80-86, télécopieur : 01-34-78-81-41, courriel : marchespublics@manteslajolie.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux relatifs à l'extension et à la réhabilitation du multi-accueil "Les Petits Artistes".
Type de marché de travaux :  exécution.
Lieu d'exécution : 1 rue frédéric chopin, 78200 Mantes-la-Jolie.
Code NUTS : -FR103.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

les prestations font l'objet de 13 lots :
Lot no 1 : Démolition et désamiantage
Lot no 2 : Voirie et Réseaux Divers (Vrd) et clôtures
Lot no 3 : Fondation et gros œuvre
Lot no 4 : Charpente et bardage
Lot no 5 : Couverture / Etanchéité
Lot no 6 : Menuiseries extérieures et serrurerie
Lot no 7 : Plâterie et faux-plafond
Lot no 8 : Carrelage
Lot no 9 : Menuiseries intérieures
Lot no 10 : Peinture et revêtement de sol
Lot no 11 : Electricité CFO-CFA
Lot no 12 : Chauffage- ventilation - climatisation - plomberie
Lot no 13 : Cuisine
La maîtrise d'œuvre est assurée par:
archi d Architectes
Mr Pascal Demonfaucon
8,Avenue des Arts
78 000 VERSAILLES
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le marché court à compter du premier ordre de service de démarrage et s'achève à l'issue de la réalisation complète des prestations.
Le délai d'exécution des prestations comprend:
- le délai nécessaire à l'obtention des autorisations administratives éventuelles
- le délai de préparation du chantier fixé à 6 semaines pour l'ensemble des lots sauf pour le lot " Démolition et désamiantage"
- le délai de préparation du chantier fixé à 2 semaines (préparation du plan de retrait des matériaux contenant de l'amiante) uniquement pour le lot " Démolition et désamiantage"
- le délai de réalisation des travaux
- les interruptions pour les intempéries prévues au Ccap
- le délai de repliement de chantier.
Le délai d'exécution de chaque lot s'inscrit dans le délai global d'exécution de l'opération.
Le délai d'exécution global des prestations court à compter de l'ordre de service de démarrage et est fixé comme suit:
- délai de préparation de chantier de 1.5 mois (6 semaines) sauf pour le lot no1 pour lequel le délai de préparation de chantier est de 2 semaines (préparation du plan de retrait des matériaux contenant de l'amiante)
- délai de réalisation des travaux: 9.5 mois maximum
le délai d'exécution de chaque lot s'inscrit dans le délai global d'exécution de l'opération. Il court à compter de l'ordre de service de démarrage du lot concerné et est fixé dans l'acte d'engagement.
les variantes à l'initiative du candidat ne sont pas autorisées.
Il est prévu des variantes exigé : le maître d'ouvrage envisage pour le lot no9 "Menuiserie intérieure" plusieurs prestations supplémentaires éventuelles dans les conditions cumulatives fixé au règlement de la consultation.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r septembre 2018.
Cautionnement et garanties exigés : avance et retenue de garantie dans les conditions prévues au contrat.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur le budget communal de la Ville de Mantes la Jolie F - paiement direct - prix forfaitaire,actualisable. Périodicité des paiements fixée au contrat.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article 45-v-1 du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016.
le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de membres de plusieurs groupements, conformément à l'article 45-v-2 du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016.
en cas d'attribution de l'accord-cadre à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution de l'accord-cadre, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article 45-iii du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : les candidatures ne respectant pas les dispositions légales et réglementaires, ne respectant pas les modalités du règlement de la consultation, ou ne présentant manifestement pas les caractéristiques minimales appropriées au regard du besoin, seront éliminées sans que l'offre soit analysée.
Situation juridique - références requises : une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés. Les candidats peuvent utiliser le formulaire "Dc1-Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants " daté et signé, dans sa version mise à jour, disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires. Le candidat pourra également produire ces informations sur papier libre datées et signées ;
- un extrait du registre pertinent, tel qu'un extrait K, un extrait K bis, un extrait D1 ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement du candidat, attestant de l'absence de cas d'exclusion. Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés.
- etat en cours de validité des certificats fiscaux et sociaux (les candidats peuvent obtenir en ligne : une attestation de régularité fiscale à partir de leur compte fiscal, pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, ou auprès de leur service des impôts gestionnaire ; une attestation sociale sur le site www.urssaf.fr)
- le formulaire "Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement-dc2" dans sa version mise à jour, disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Certificats de qualifications professionnelles.
Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : certificats de qualifications professionnelles :
Lot no1 Démolition et désamiantage
- Qualibat 1111 Travaux de démolition
- Qualibat 1552 Traitement d'amiante
lot no2 Voirie et Résaux Divers (Vrd) et clôture
- Qualibat 129 Fondation et soutènement
- Qualibat 131 Terrassement et fouilles
- Qualibat 132 Canalisation, assainissement
- Qualibat 133 Poteaux et clôtures
lot no3 Fondation et gros œuvre
- Qualibat 211 Maçonnerie et béton armé courant
- Qualibat 215 Dallages et béton
- Qualibat 221 Béton armé et Béton précontraint
lot no4 Charpente et bardage
- Qualibat 235 Pose de bâtiment ossature bois
- Qualibat 3811 Bardage simple
Lot no5 Couverture / Etanchéité
- Qualibat 3811 Bardage simple
- Qualibat 3271spécialité tôle d'acier nervurée avec étanchéité en membrane en feuille technicité courante
lot no6 Menuiseries extérieures et serrurerie
- Qualibat 352 Fabrication de menuiserie extérieure en aluminium
- Qualibat 4441 Clôture métallique technicité courante
lot no7 Plâtrerie et faux-plafond
- Qualibat 413 Plâterie à la base des plaques de plâtre
lot no8 Carrelage
- Qualibat 6311carrelage, revêtements technicité courante
lot no9 Menuisries intérieures
- Qualibat 431 Fourniture et pose de menuiserie bois
lot no10: Peinture et revêtement de sol
- Qualibat 611 Peinture et ravalement
- Qualibat 622 Revêtements résilients
lot no11 Electricité cfo cfa
- qualifelec E3 Conception, étude, réalisation, installation d'une puissance distribué à plus de 400kva
lot no12 Chauffage - ventilation - climatisation (Cvc)
- Qualibat 543 Ventilation
- Qualibat 511plomberie, installations sanitaires.

Marché réservé : non.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 2 juillet 2018, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 18S0011.

Renseignements complémentaires : la remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution du marché, donnant lieu à la remise d'une attestation de visite.le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier (la ville peut attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation). En cas de retrait du dossier de consultation des entreprises (Dce) par voie dématérialisée à l'adresse : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_W-DOAf2WWi , il est à noter que depuis le 1er janvier 2010 et conformément à l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, l'identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation par voie électronique n'est plus obligatoire. Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que l'identification vous permet d'être tenus informés automatiquement des modifications et des précisions éventuellement apportées aux documents que vous téléchargerez. Dans le cas contraire, il vous appartiendra de récupérer par vos propres moyens les informations communiquées.
Date limite d'obtention : 2 juillet 2018, à 16 heures.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
ville de Mantes la Jolie - service Marchés publics - de 9hà 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 juin 2018.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Ville de Mantes la Jolie.
 Correspondant : M. Domingues Patrick,  31 rue Gambetta,  78200 Mantes-la-Jolie,  adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_W-DOAf2WWi.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Ville de Mantes la Jolie - Service Marchés publics - de 9Hà 12H et de 14H à 17H du lundi au vendredi.
 Correspondant : M. Domingues Patrick,  31 rue Gambetta,  78200 Mantes-la-Jolie, , tél. : 01-34-78-80-86, , courriel : marchespublics@manteslajolie.fr,  adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_W-DOAf2WWio.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Mantes la Jolie - Service Marchés publics - de 9Hà 12H et de 14H à 17H du lundi au vendredi.
 Correspondant : M. Domingues Patrick,  31 rue Gambetta,  78200 Mantes-la-Jolie,  adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_W-DOAf2WWi.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Versailles 56, avenue de Saint Cloud 78011 Versailles, tél. : 01-39-20-54-00, courriel : greffe.taversailles@juradm.fr, télécopieur : 01-39-21-11-19 adresse internet : http://www.taversailles.juradm.fr.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interdépartemental de règlement amiable des différents ou litiges relatifs aux marchés publics de versailles 5, rue Leblanc 75911 Paris Cedex 1, tél. : 01-82-52-42-67, télécopieur : 01-82-52-42-95.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Versailles 56, avenue de Saint Cloud 78011 Versailles, tél. : 01-39-20-54-00, courriel : greffe.taversailles@juradm.fr, télécopieur : 01-39-21-11-19 adresse internet : http://www.taversailles.juradm.fr.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - démolition et désamiantage.
Démolition et désamiantage
Informations complémentaires : le marché court à compter du premier ordre de service de démarrage et s'achève à l'issue de la réalisation complète des prestations.
C.P.V. - Objet principal : 45111000.
Mots descripteurs : Amiante (désamiantage), Couverture, Electricité (travaux), Gros œuvre, Menuiserie

Lot(s) 2. - voirie et Réseaux Divers (Vrd) et clôtures.
Voirie et Réseaux Divers (Vrd) et clôtures
Informations complémentaires : le marché court à compter du premier ordre de service de démarrage et s'achève à l'issue de la réalisation complète des prestations.
C.P.V. - Objet principal : 45112500.
Mots descripteurs : Amiante (désamiantage), Couverture, Electricité (travaux), Gros œuvre, Menuiserie

Lot(s) 3. - fondation et gros œuvre.
Fondation et gros œuvre
Informations complémentaires : le marché court à compter du premier ordre de service de démarrage et s'achève à l'issue de la réalisation complète des prestations.
C.P.V. - Objet principal : 45262210.
Mots descripteurs : Amiante (désamiantage), Couverture, Electricité (travaux), Gros œuvre, Menuiserie

Lot(s) 4. - charpente et bardage.
Charpente et bardage
Informations complémentaires : le marché court à compter du premier ordre de service de démarrage et s'achève à l'issue de la réalisation complète des prestations.
C.P.V. - Objet principal : 45261100.
Mots descripteurs : Amiante (désamiantage), Couverture, Electricité (travaux), Gros œuvre, Menuiserie

Lot(s) 5. - couverture / Etanchéité.
Couverture / Etanchéité
Informations complémentaires : le marché court à compter du premier ordre de service de démarrage et s'achève à l'issue de la réalisation complète des prestations.
C.P.V. - Objet principal : 45261210.
Mots descripteurs : Amiante (désamiantage), Couverture, Electricité (travaux), Gros œuvre, Menuiserie

Lot(s) 6. - menuiseries extérieures et serrurerie.
Menuiseries extérieures et serrurerie
Informations complémentaires : le marché court à compter du premier ordre de service de démarrage et s'achève à l'issue de la réalisation complète des prestations.
C.P.V. - Objet principal : 45421150.
Mots descripteurs : Amiante (désamiantage), Couverture, Electricité (travaux), Gros œuvre, Menuiserie

Lot(s) 7. - plâterie et faux-plafond.
Plâterie et faux-plafond
Informations complémentaires : le marché court à compter du premier ordre de service de démarrage et s'achève à l'issue de la réalisation complète des prestations.
C.P.V. - Objet principal : 45410000.
Mots descripteurs : Amiante (désamiantage), Couverture, Electricité (travaux), Gros œuvre, Menuiserie

Lot(s) 8. - carrelage.
Carrelage
Informations complémentaires : le marché court à compter du premier ordre de service de démarrage et s'achève à l'issue de la réalisation complète des prestations.
C.P.V. - Objet principal : 45431000.
Mots descripteurs : Amiante (désamiantage), Couverture, Electricité (travaux), Gros œuvre, Menuiserie

Lot(s) 9. - menuiseries intérieures.
Menuiseries intérieures
Informations complémentaires : le marché court à compter du premier ordre de service de démarrage et s'achève à l'issue de la réalisation complète des prestations.
le maître d'ouvrage envisage pour le lot no9 "Menuiserie intérieure" plusieurs prestations supplémentaires éventuelles dans les conditions cumulatives suivantes:
- les détails de ces PSE sont précisés dans le programme de travaux du lot concerné;
- la réponse aux PSE est obligatoire. Par conséquent, toute offre ne répondant qu'à l'offre de base hors PSE sera déclarée irrégulière;
- la réponse à l'offre de base est obligatoire. Par conséquent, toute offre ne répondant qu'aux PSE hors offre de base sera déclarée irrégulière.
Les PSE portent sur:
Pse 1: un fond antichute à chaque extrémité du meuble de type loxos
pse 2: Un escalier fixe, escalier de 4 marches en stratifié compact antidérapant
pse 3: Une table de déshabillage + 8 casiers type Loxos ou techniquement équivalent
pse 4: Un casier à 8 bannettes dans la salle de change type Loxos ou techniquement équivalent
Pse 5: Une table de déshabillage à 2 placards type Loxos ou techniquement équivalent
pse 6: Un casier à vêtements à 15 casiers type Loxos ou techniquement équivalent dans espace casiers
pse 7: Un casier à vêtement à 10 casiers type Loxos ou techniquement équivalent.
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Amiante (désamiantage), Couverture, Electricité (travaux), Gros œuvre, Menuiserie

Lot(s) 10. - peinture et revêtement de sol.
Peinture et revêtement de sol
Informations complémentaires : le marché court à compter du premier ordre de service de démarrage et s'achève à l'issue de la réalisation complète des prestations.
C.P.V. - Objet principal : 45442100.
Mots descripteurs : Amiante (désamiantage), Couverture, Electricité (travaux), Gros œuvre, Menuiserie

Lot(s) 11. - electricité CFO-CFA.
Electricité CFO-CFA
Informations complémentaires : le marché court à compter du premier ordre de service de démarrage et s'achève à l'issue de la réalisation complète des prestations.
C.P.V. - Objet principal : 45311200.
Mots descripteurs : Amiante (désamiantage), Couverture, Electricité (travaux), Gros œuvre, Menuiserie

Lot(s) 12. - chauffage- ventilation - climatisation - plomberie.
Chauffage- ventilation - climatisation - plomberie
Informations complémentaires : le marché court à compter du premier ordre de service de démarrage et s'achève à l'issue de la réalisation complète des prestations.
C.P.V. - Objet principal : 45331000.
Mots descripteurs : Amiante (désamiantage), Couverture, Electricité (travaux), Gros œuvre, Menuiserie

Lot(s) 13. - cuisine.
Cuisine
Informations complémentaires : le marché court à compter du premier ordre de service de démarrage et s'achève à l'issue de la réalisation complète des prestations.
C.P.V. - Objet principal : 45421151.
Mots descripteurs : Amiante (désamiantage), Couverture, Electricité (travaux), Gros œuvre, Menuiserie
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous