Centrale des marchés
etudes faune, flore et hydraulique sur la siagne à Mandelieu-La Napoule Etudes faune, flore et hydrologique sur la Siagne ville : Mandelieu-la Napoule fax : 04-92-97-35-72 correspondant : M. Le Maire ou son Adjoint Délégué adresse : avenue de la République cp...
Commune de Mandelieu-la-Napoule 06210Mandelieu-la-Napoule marchespublics@mairie-mandelieu.fr 04 92 97 35 72
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Etudes faune, flore et hydraulique sur la siagne à Mandelieu-La Napoule

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1551104

Date de clôture estimée : 02/07/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (12/06/15)
15-88591
Avis de marché Département(s) de publication : 6 Annonce No 15-88591 Services - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Mandelieu-la-Napoule. Correspondant : M. le maire ou son Adjoint Délégué, avenue de la République 06210 Mandelieu-la-Napouletélécopieur : 04-92-97-35-72courriel : marchespublics@mairie-mandelieu.fr adresse internet : http://www.mandelieu.fr . Adresse internet du profil d'acheteur : http://marches-securises.fr . Objet du marché : etudes faune, flore et hydrologique sur la Siagne . Caractéristiques principales : la présente consultation concerne les prestations d'études de la faune, de la flore et du débit d'eau d'une partie du fleuve Siagne pour la ville de Mandelieu-La Napoule. Marché unique passé à prix global et forfaitaire. Le marché comporte une tranche ferme et une tranche conditionnelle. Tranche ferme : - vérification de l'absence d'espèces de l'article 214-08 du code de l'environnement. -Etude impact écologique et sanitaire. -Etude de reconstitution du débit arrivant au droit de la prise d'eau. Tranche conditionnelle : Conception d'une installation de contrôle des débits à l'aval de la prise d'eau (au droit du seuil). Le délai d'exécution maximum d'exécution des études est fixé à 6 mois, à compter de l'ordre de service de démarrage de la mission. Le délai contractuel d'exécution sera celui issu du planning remis par l'entreprise dans son offre. Ce délai contractuel respectera le maximum indiqué ci-dessus Refus des variantes . Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement direct sur ressources propres. Paiements par virements bancaires. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint ou solidaire accepté. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. - 1/ proposition financière: 50 points/100, soit : 50 %; - 2/ valeur technique de l'offre: 40 points/100, selon la décomposition indiquée au cadre de réponse technique., soit : 40 %; - 3/ valeur " développement durable " de l'offre : 10 points/100, selon la décomposition indiquée au cadre de réponse technique, soit : 10 %. Type de procédure : procédure adaptée. Date limite de réception des offres : 2 juillet 2015, à 16 heures. Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. Autres renseignements : Renseignements complémentaires : critères de sélection des candidatures : Seules les candidatures conformes aux dispositions des articles 43 à 45 du code des marchés publics seront recevables. Seules les candidatures présentant les garanties techniques, financières et professionnelles suffisantes seront retenues. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Situation juridique - références requises : Un formulaire Dc1 (disponible sur le site internet de la ville www.mandelieu.fr). En cas de groupement, il sera remis un document unique portant les signatures de tous les membres du groupement. Un formulaire Dc2 accompagné des documents qui y sont demandés (disponible sur le site internet de la ville www.mandelieu.fr). En cas de groupement, il sera remis un document par membre du groupement. Attestation d'assurance professionnelle en cours de validité. Capacité économique et financière - références requises : Effectifs moyens annuels des 3 dernières années. Moyens matériels généraux de l'entreprise. Références pour des opérations similaires. Qualifications professionnelles ou références équivalentes Liste des sous-traitants éventuels que le candidat envisage de proposer à l'acceptation du Maître d'ouvrage après la conclusion du marché. Note indiquant la répartition des prestations en cas de groupement. Contenu de l'offre : L'Acte d'engagement et ses annexes; La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire; Le CCAP; Le CCTP; Un cadre de réponse "technique" ; Un cadre de réponse "développement durable". Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : (demandes et réponses par écrit uniquement) Mairie de Mandelieula Napoule. Correspondant : service de la Commande Publique, télécopieur : 04-92-97-35-72, courriel : marchespublics@mairie-mandelieu.fr, adresse internet : http://marches-securises.fr. Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le DCE est téléchargeable gratuitement sur le site de dématérialisation: www.marches-securises.fr. Aucune demande de transmission de dossier par mail ou courrier ne sera acceptée. Conditions de remise des offres ou des candidatures : -Retour en main propre ou par voie postale : Tous les documents (candidature et offre) doivent être insérés dans une seule enveloppe cachetée portant la mention, en haut et à gauche, "Mapa/ intitulé du marché .../Ne pas ouvrir avant la séance ". Cette enveloppe sera remise contre récépissé ou adressée par voie postale avec AR à /Mairie de Mandelieu La Napoule,Service de la Commande Publique/ (Rez de chaussée) Avenue de la République /06210 Mandelieu-La Napoule. Horaires d'ouverture du bureau au public : 9h/12h et 14h/17h du lundi au vendredi inclus. -Retour des offres par voie électronique : Autorisé sur le site de retrait du dossier. Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 juin 2015
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous