Centrale des marchés
89 m12387 renouvellement des automatismes, des instrumentations et de la gtc à l'usine de Maillot 89 m12387 renouvellement des automatismes, des instrumentations et de la gtc à l'usine de Maillot m12387 Renouvellement des automatismes, des instrumentations et de la Gtc à l'usine de Maillot (89)...
Eau de Paris 75675Paris 0140489934
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

89 m12387 renouvellement des automatismes, des instrumentations et de la gtc à l'usine de Maillot

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 220574

Date de clôture estimée : 29/10/12
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (18/09/12)
12-180415
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Eau de Paris.
Correspondant : M. le directeur général, 9, rue Victor Schoelcher Cedex 14, 75675 Paris, tél. : 01-40-48-98-00, télécopieur : 01-40-48-99-34, adresse internet : http://www.eaudeparis.fr.

Principale(s) activité(s) de l'entité adjudicatrice : Eau.

Objet du marché : m12387 Renouvellement des automatismes, des instrumentations et de la Gtc à l'usine de Maillot (89).

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45310000.

Lieu d'exécution : 1 route de Malay-Le-Grand, 89100 Maillot.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
les travaux comprennent : Des travaux d'électricité d'automatismes et d'instrumentations à l'usine de Maillot (89) et aux sites distants hm69/72 et hm96; des travaux de fontainerie et de robinetterie à l'usine de Maillot (89); des prestations d'automatismes et de supervision.. Marché soumis aux dispositions applicables aux entités adjudicatrices
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : non.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 2 janvier 2013.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % sera pratiquée sur chaque acompte versé conformément aux articles 101 à 103 du code des marchés publics. Le candidat pourra cependant remplacer la retenue de garantie par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le financement des travaux est assuré par les ressources propres de l'établissement.
Les travaux seront réglés par acomptes mensuels au fur et à mesure de l'execution des travaux.
une avance de 5 % sera accordée au titulaire conformément à l'article 87 du code des marchés publics.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire d'entreprises.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Situation juridique - références requises : les candidats devront produire :
Une lettre de candidature ainsi qu'une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner aux marchés et accords-cadres mentionné par l'article 43 du Code des marchés Publics;
Pour fournir ces renseignements, le candidat peut utiliser le formulaire Dc1 "lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses co-traitants" ou tout autre document contenant les mêmes renseignements et attestations.
en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés
le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat.

Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaire global au cours des trois derniers exercices connus.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : qualification professionnelle Qualifelec indice E2 mention Aut ou qualification similaire.
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
pour justifier de ses capacités financières, techniques et professionnelles, le candidat peut utiliser le formulaire Dc2.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 70 % ;
- valeur technique : 30 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 29 octobre 2012, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : M12387.

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement jusqu'à la date limite de remise des offres sur le site http://www.edi-tender.com/eaudeparis/
Le dossier de consultation sur support Cd Rom est remis gratuitement à chaque entreprise qui en fera la demande écrite auprès de l'agence de maitrise d'ouvrage et patrimoine
le fait de présenter des offres implique que le titulaire ait pris tous renseignements utiles et qu'il connaisse les lieux et les sujétions de services et d'approvisionnement et de toutes les difficultés en résultant. D'une façon générale, le titulaire ne pourra élever aucune réclamation qui serait fondée sur la prise en compte des seuls renseignements fournis dans le dossier de consultation.
Dans ce but, la visite des lieux est vivement conseillée.
Pour ce faire, ils pourront prendre rendez-vous pour effectuer une visite des lieux des travaux, au plus tard 8 jours avant la date de remise des offres, auprès de :
M. Xavier Raccolet,
tél. : 03 86 83 77 06 port. : 06 24 90 23 67,
Email : xavier.raccolet@eaudeparis.fr.
Le délai d'exécution du marché est fixé par le maître de l'ouvrage à 12 mois, comprenant :
- la période de préparation des travaux d'un (1) mois;
- le délai global d'exécution des travaux de neuf (9) mois ;
- la période d'observation de deux (2) mois;
- la période de repliement des installations de chantier et la remise en l'état des lieux incluse dans la période d'observation.
Un ordre de service précisera la date à partir de laquelle démarre le délai d'exécution du marché.
La transmission des offres ou des candidatures par voie électronique sera autorisée.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : - sur support physique : Eau de Paris, Amoap, 152 avenue Paul Vaillant Couturier, 75014 Paris.
- par voie dématérialisée : http://www.edi-tender.com/eaudeparis/
dans les conditions prévues par le règlement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 septembre 2012.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Eau De Paris - Direction Ingénierie.
Correspondant : M. Merel Serge 21/23, rue de la Vanne, 92120 Montrouge, tél. : 06-24-38-60-04, télécopieur : 01-40-92-24-55, courriel : serge.merel@eaudeparis.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Amoap.
Correspondant : M. Jacquin Etienne 152 Av Paul Vaillant couturier, 75014 Paris, tél. : 01-41-17-29-01, télécopieur : 01-41-17-29-90, courriel : olivier.bruneau@eaudeparis.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Amoap.
Correspondant : Mme Martin Joelle 152 Av Paul Vaillant couturier, 75014 Paris, tél. : 01-41-17-29-13, courriel : joelle.martin@eaudeparis.fr, adresse internet : http://www.edi-tender.com/eaudeparis/Dce.asp?N=340919.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Paris 7 rue de Jouy, 75181 Paris Cedex.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du tribunal Administratif de Paris 7 rue de Jouy, 75181 Paris Cedex, tél. : 01-44-59-44-00, télécopieur : 01-44-59-46-46, adresse internet : http://www.ta-paris.juradm.fr

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00