Centrale des marchés
extension des locaux d'accueil de jour de Maisdon-sur-Sèvre Maisdon sur Sèvre extension des locaux d'accueil de jour de Maisdon-sur-Sèvre Avis d'appel public à la concurrence 1. Maître d’ouvrage : commune de Maisdon-sur-Sèvre, 20, rue de la Mairie, ...
Commune de Maisdon-sur-Sèvre 44690Maisdon-sur-Sèvre
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Extension des locaux d'accueil de jour de Maisdon-sur-Sèvre

Marché public ou privé
Référence du marché : 726930

Date de clôture estimée : 10/07/13
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (13/06/13)
7085088101
Maisdon sur Sèvre
extension des locaux d'accueil de jour de Maisdon-sur-Sèvre
Avis d'appel public à la concurrence
1. Maître d’ouvrage : commune de Maisdon-sur-Sèvre, 20, rue de la Mairie, 44690 Maisdon-sur-Sèvre.
2. Procédure de passation : marché public à procédure adaptée (article 28 du CMP). Comme le stipule l’article 28 du CMP, le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre.
3. Objet du marché : extension des locaux d'accueil de jour de Maisdon-sur-Sèvre.
Type de marché de travaux : exécution.
4. Caractéristiques principales
Nature et étendue : marché de travaux comprenant 12 lots :
Lot 01 : démolition, désamiantage.
Lot 02 : gros oeuvre, ravalement, aménagements extérieurs.
Lot 03 : charpente bois.
Lot 04 : étanchéité.
Lot 05 : menuiseries extérieures aluminium.
Lot 06 : menuiseries intérieures bois.
Lot 07 : cloisonnement.
Lot 08 : chape, carrelage, faïence.
Lot 09 : plafonds suspendus.
Lot 10 : peinture, sols souples.
Lot 11 : plomberie sanitaire, chauffage, ventilation.
Lot 12 : électricité.
Durée du marché ou délai d’exécution : délai de 7 mois (compris période de préparation et congés).
Démarrage des travaux souhaité : fin août (compris période de préparation).
5. Lieu d’exécution
Accueil de jour « Le maillon des âges », 18 bis, rue de la Mairie, 44690 Maisdon-sur-Sèvre.
6. Critère de jugement des offres
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères ci-dessous avec leur pondération :
- Valeur technique et garanties professionnelles (moyens proposés) : 50 %.
- Prix des prestations : 50 %.
7. Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation :
Le dossier de consultation sera remis gratuitement à chaque candidat. Il sera retiré après l’avoir commandé par fax, par courrier ou sur le site internet de : SMB Repro Service, tél. 02 40 74 31 26, fax 02.40.37.92.49, 62, rue de l’Ouchette, BP 81212, 44012 Nantes cedex 01.
Le dossier peut également être adressé par voie électronique :
Les candidats qui le souhaitent peuvent télécharger les documents du dossier de consultation sur un réseau électronique via le site internet accessible à l’adresse : http://www.ouestmarches.com
8. Date limite de réception des offres : mercredi 10 juillet à 12 h 30.
9. Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
10. Adresse où les offres doivent être transmises : mairie de Maisdon-sur-Sèvre, 20, rue de la Mairie, 44690 Maisdon-sur-Sèvre.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.
Les offres peuvent être transmises :
- par lettre recommandée avec accusé de réception,
- ou déposées contre récépissé en mairie de Maisdon-sur-Sèvre,
- par voie électronique via le site internet
http://www.ouestmarches.com
11. Renseignements d’ordre administratif : mairie de Maisdon-sur-Sèvre, Mme Chantal Picourlat, secrétaire générale,
tél. 02 40 06 62 57, fax 02.40.33.51.02.
12. Renseignements d’ordre technique : SARL Nicolas Guérin Architecte, 38, boulevard Louis-Millet, 44300 Nantes,
tél. 02 49 44 33 44, fax 02.49.44.09.65 - nga-architecte.fr
Date d’envoi du présent avis : le 10 juin 2013.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous