Centrale des marchés
Marché de travaux de réfection de la toiture de la ferme du plateaux (bâtiments annexes) Organisme : Mairie de Tournan-en-Brie Intitulé : Marché de travaux de réfection de la toiture de la ferme du plateaux (bâtiments annexes) Procédure : Proc.Adapt.
Mairie de Tournan-en-Brie
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux de réfection de la toiture de la ferme du plateaux (bâtiments annexes)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 538244

Date de clôture estimée : 22/04/13
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (26/03/13)

Organisme : Mairie de Tournan-en-Brie

Intitulé : Marché de travaux de réfection de la toiture de la ferme du plateaux (bâtiments annexes)

Procédure : Proc.Adapt.

Type de marché : Travaux

Date limite de dépôt des plis : 22/04/2013 à 17 h 00

Description : Département de publication : 77 Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Tournan-en-Brie Correspondant : Laurent gautier, 1, place edmond de rothschild, 77221 Tournan-en-brie, tél : 0164425243, fax : 0164071898, courriel : services.techniques@tournan-en-brie.fr , adresse internet : http://www.e-marchespublics.com , adresse internet du profil d'acheteur: http://tournan-en-brie.e-marchespublics.com Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques Objet du marché : Marché de travaux de réfection de la toiture de la ferme du plateaux (bâtiments annexes) Type de marché de travaux : exécution CPV : • Objet principal : 45000000 IA27 L'avis implique un marché public. Des variantes seront-elles prises en compte: non. Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence. Prestation divisée en lot : non Durée du marché ou délai d'exécution : en 2 mois à compter de la notification du marché Date prévisionnelle de commencement des travaux : 08/07/2013 Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : francais Unité monétaire utilisée, l'euro. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif). Une enchère électronique ne sera pas effectuée. Type de procédure : Procédure adaptée Date limite de réception des offres : 22/04/2013 17:00 Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2013/08 Conditions de remise des offres ou des candidatures : Www.e-marchespublics.com Date d'envoi du présent avis à la publication : 25/03/2013 Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Nom de l'organisme : Mairie de tournan-en-brie, Correspondant : M. hakem1, place edmond de rothschild, 77220 Tournan-en-brie, tél : 0164425243, fax : 0164071898, courriel : services.techniques@tournan-en-brie.fr Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents : Www.e-marchespublics.com Instance chargée des procédures de recours : Nom de l'organisme : Tribunal administartif de melun, 43, rue du général de gaulle case postale 8630, 77008 Melun cedex, tél : 0160566630, fax : 0160566610

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00