Centrale des marchés
Marché de travaux pour le changement des menuiseries de l'hôtel de ville & salles annexes Organisme : Mairie de Saint Mandrier sur Mer Intitulé : Marché de travaux pour le changement des menuiseries de l'hôtel de ville & salles annexes Procédure : Proc.Adapt.
Mairie de Saint Mandrier sur Mer
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux pour le changement des menuiseries de l'hôtel de ville & salles annexes

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 691978

Date de clôture estimée : 07/06/13
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (11/05/13)

Organisme : Mairie de Saint Mandrier sur Mer

Intitulé : Marché de travaux pour le changement des menuiseries de l'hôtel de ville & salles annexes

Procédure : Proc.Adapt.

Type de marché : Travaux

Date limite de dépôt des plis : 07/06/2013 à 12 h 00

Description : Département de publication : 83 Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Saint Mandrier sur Mer Correspondant : M.gilles vincent - maire de saint mandrier sur mer, Place des résistants, 83430 Saint mandrier sur mer, tél : 04 94 11 51 69, fax : 04 94 63 67 74, courriel : edroz-vincent@ville-saintmandrier.fr , adresse internet : http://www.e-marchespublics.com Objet du marché : Marché de travaux pour le changement des menuiseries de l'hôtel de ville & salles annexes Type de marché : Travaux Lieu d'exécution : Batiments communaux, 83430, Saint mandrier sur mer Caractéristiques principales : Il existe une tranche ferme et trois tranches conditionnelles : Tranche ferme (tf) : menuiseries de l'hôtel de ville Tranche conditionnelle 1 (tc1) : stores vénitiens pour les menuiseries de l'hôtel de ville Tranche conditionnelle 2 (tc2) : menuiseries pour les salles annexes (foyer des anciens, salle de danse, foyer des associations patriotiques) Tranche conditionnelle 3 (tc3) : menuiseries de la salle des mariages et salle associative square marc baron Quantités : (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : 67 ouvrants à rénover au total Tranche ferme : menuiseries de l'hôtel de ville - 20 ouvrants Option 1 : toutes menuiseries bois Option 2 : menuiseries bois façade nord et aluminium autres façades Option 3 : toutes menuiseries aluminium Tranche conditionnelle 2 : menuiseries pour les salles annexes (foyer des anciens, salle de danse, foyer des associations)- 23 ouvrants Option 1 : toutes menuiseries bois Option 2 : toutes menuiseries aluminium Option 3 : toutes menuiseries pvc Tranche conditionnelle 3 : menuiseries de la salle des mariages et salle associative square marc baron - 24 ouvrants Option 1 : toutes menuiseries bois Option 2 : toutes menuiseries aluminium Option 3 : toutes menuiseries pvc Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 01/07/2013 Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération : - Prix (55 %) - Valeur technique (45 %) Type de procédure : Procédure adaptée Date limite de réception des offres : 07/06/2013 12:00 Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : ST2013/04 Renseignements complémentaires : Pour tout renseignement complémentaire concernant le marché, les candidats peuvent s'adresser : direction des services techniques - service des marchés publics - tel : 04-94-11-51-77 - fax: 04-94-63-67-74 Date d'envoi du présent avis à la publication : 07/05/2013

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00