Centrale des marchés
Travaux d'étanchéité de la toiture de la salle polyvalente Organisme : Mairie de Genas Intitulé : Travaux d'étanchéité de la toiture de la salle polyvalente Procédure : Proc.Adapt.
Mairie de Genas
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux d'étanchéité de la toiture de la salle polyvalente

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 539947

Date de clôture estimée : 24/04/13
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (28/03/13)

Organisme : Mairie de Genas

Intitulé : Travaux d'étanchéité de la toiture de la salle polyvalente

Procédure : Proc.Adapt.

Type de marché : Travaux

Date limite de dépôt des plis : 24/04/2013 à 12 h 00

Description : Département de publication : 69 Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Genas Correspondant : Monsieur daniel valero, Hôtel de ville Place du général de gaulle , 69740 Genas, tél : 04 72 47 11 64, fax : 04 72 47 11 35, courriel : maryse.chareyron@ville-genas.fr , adresse internet : http://ville-genas.e-marchespublics.com Objet du marché : Travaux d'étanchéité de la toiture de la salle polyvalente Type de marché : Travaux Lieu d'exécution : 2 rue de la fraternité , 69740, Genas Caractéristiques principales : Les travaux concernent : - travaux de dépose (reprise étanchéité et révsion du support, arrachage relevés d'étanchéité ...) - travaux d'étanchéité ( étanchéité, relevés, costière, reprise des ep, couvertines ...). Refus des variantes. Quantités : (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : La surface à traiter est d'environ 710 m². Durée du marché - délai d'exécution : Le marché prendra effet à compter de sa date de notification et après réception d'un ordre de service de début d'exécution des prestations. Le délai global d'exécution des travaux tout corps d'état est fixé à : - période de préparation = 1 semaine - travaux = 4 semaines Le planning définitif d'exécution sera arrêté lors de la première réunion de chantier, il aura un caractère exécutoire. Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 15/05/2013 Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Sur fond propre par virement administratif dans les 30 jours suivants la présentation de l'acompte. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le marché sera conclu soit avec une seule entreprise, soit avec un groupement. En cas de groupement, il sera conjoint avec solidarité du mandataire. Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés Unité monétaire utilisée, l'euro. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Autres renseignements demandés : • 1.une attestation sur l'honneur datée et signée en original justifiant que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions à soumissionner ou dc1 2.un document reprenant : -le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles ; -une liste de référence certifiée exacte et sincère par le dirigeant de l'entreprise, des principales prestations de même nature que celles de la présente consultation et d'importance au moins similaire (au cours des trois dernières années) ; -un état des moyens de l'entreprise en personnel, matériel et agences -qualifications minimales demandées : 3211 / 3221 Ces informations peuvent être communiquées dans le cadre du formulaire dc2. 3.en ce qui concerne les entreprises en redressement judiciaire, joindre la copie du ou des jugements prononcés à cet effet. 4.documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat si celle-ci n'est pas le mandataire social désigné par la loi. En outre, en cas de groupement, la personne signataire doit impérativement indiquer sa qualité dans le dc1 ou dans la déclaration d'intention de soumissionner. 5.une attestation relative au respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article l 5212-1 à l 5212-4 du code du travail (travailleurs handicapés). Commentaire sur les justifications : Si un groupement d'entreprises souhaite remettre une offre, chaque entreprise doit remettre les documents mentionnés aux points 2 à 5. Par ailleurs, l'entreprise mandataire doit remettre une intention de soumissionnée (ou dc1) remplie et signée par l'ensemble des membres du groupement ou signée par le seul mandataire à la condition que celui-ci dispose des habilitations nécessaires pour représenter les candidats membres du groupement (dans ce cas, toutes les habilitations seront jointes au document). Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut faire prendre en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existants entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, le candidat produit les mêmes documents concernant ces opérateurs économiques que ceux qui lui sont demandés. De plus, le candidat produit également un engagement écrit justifiant qu'il dispose des capacités professionnelles, techniques et financières du ou des opérateurs pour l'exécution du marché. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération : - Valeur technique ( note sur 20) (60 %) - Prix (note sur 20) (40 %) Type de procédure : Procédure adaptée Date limite de réception des offres : 24/04/2013 12:00 Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2013-18 Renseignements complémentaires : *** pour la notation du critère valeur technique seront pris en compte les sous critères suivants au regard de la note technique remise par le candidat : - qualité des matériaux, produits utilisés, moyens matériels mis en oeuvre et gestion des déchets et des nuisances /10 - méthodologie, moyens humains et organisation que le prestataire entend mettre en oeuvre pour respecter le délai d'exécution imparti /10 ***pour tout renseignement complémentaire concernant le marché, les candidats peuvent poser des questions par le biais de la plateforme de téléchargement au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres. En cas de besoin de contact téléphonique s'adresser à : Renseignements administratifs : Service juridique : -maryse chareyron 04-72-47-11-64 -gwenaëlle flamant 04-72-47-11-32 Service.marches@ville-genas.fr Renseignements techniques: Thierry pineau (responsable bâtiment) ou frédéric boinet (directeur cadre de vie) 04 72 47 11 61 Conditions de remise des offres ou des candidatures : Voir le règlement de la consultation. Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dce est téléchargeable sur le profil acheteur suivant : Http://ville-genas.e-marchespublics.com Pour tout retrait papier s'adresser au service de la commande publique. Date d'envoi du présent avis à la publication : 27/03/2013

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00