Centrale des marchés
Marché de travaux, programme de réfection des circulations au foyer-logements pour personnes âgées, 75 logements à Baugé, résidence Le Valboyer (Tr 0530) Maine-et-Loire Habitat Office Public de l'Habitat, 11, rue du Clon, BP 70146, 49001 Angers cedex 01, tél. 02 41 81 68 00 , retrouvez nos offres de marchés sur notre site : www.maineetloi...
Maine-et-Loire Habitat 49001
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux, programme de réfection des circulations au foyer-logements pour personnes âgées, 75 logements à Baugé, résidence Le Valboyer (Tr 0530)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 322768

Etat : Première publication
Publié dans :
COURRIER DE L'OUEST (13/12/10)
7039104101
Maine-et-Loire Habitat
Office Public de l'Habitat, 11, rue du Clon, BP 70146, 49001 Angers cedex 01, tél. 02 41 81 68 00 , retrouvez nos offres de marchés sur notre site : www.maineetloire-habitat.fr
Marché de travaux, programme de réfection des circulations au foyer-logements pour personnes âgées, 75 logements à Baugé, résidence Le Valboyer (Tr 0530)
Avis d'appel public à la concurrence
Objet du marché : marché de travaux, programme de réfection des circulations au foyer-logements pour personnes âgées, 75 logements à Baugé, résidence Le Valboyer (Tr 0530).
Maître d'oeuvre : Maine-et-Loire Habitat, 11, rue du Clon, BP 70146, 49001 Angers cedex, tél. 02 41 81 68 00.
Procédure de passation : procédure adaptée (art. 28 du Code des marchés publics).
Lot 01 : peinture, sols collés plastiques.
Lot 02 : électricité.
Modalités d'attribution : suivant critères de jugement des offres fixés au règlement de consultation.
Délai d'exécution : 3 mois non compris congés payés et intempéries à partir de l'ordre de service général.
Date probable de démarrage du chantier : 1 er mars 2011.
Documents à produire obligatoirement pour la recevabilité des offres (conformément aux articles 44 et 45 du Code des marchés publics) : pièces listées dans le règlement de consultation et à produire obligatoirement.
Modalités essentielles de paiement et de financement :
_ Règlement administratif dans les conditions prévues à l'article 98 du Code des marchés publics.
_ Fonds propres.
Instance chargée des recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'Ile-Gloriette, 44041 Nantes.
Date limite de réception des offres au siège de l'office : le 3 janvier 2011 avant 16 h.
Modalité d'obtention du dossier :
_ retiré auprès de : Grafiburo, 28-30, boulevard Gaston-Birgé, 49000 Angers, tél. 02 41 44 41 41, fax 02.41.66.24.70.
_ commandé via le site : www.appels-offre.net
Date d'envoi de l'avis à la publication : 8 décembre 2010.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00