Réhabilitation de 17 logements individuels à Ingrandes-sur-Loire, T. 0059

Maine-&-Loire Habitat
Office Public de l'Habitat, 11, rue du Clon - BP 70146, 49001 Angers Cedex 01, Tél. 02 41 81 68 00. Retrouvez nos offres de marchés sur notre site : http://www.maineetloire-habitat.fr
Réhabilitation de 17 logements individuels à Ingrandes-sur-Loire, T. 0059
Avis d'appel public à la concurrence
Objet du marché : marché de travaux, réhabilitation de 17 logements individuels à Ingrandes-sur-Loire, T. 0059, (répartition : 5 T3, 6 T4, 6 T5, sis 1 à 17, allée des Jonquilles et 26 à 32, chemin du Brûlis).
Maître d'oeuvre : Maine-et-Loire Habitat, office public de l'Habitat, 11, rue du Clon, BP 70146, 49001 Angers cedex 01 .
Procédure de passation : procédure non formalisée (article 10 du décret no 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics).
Lot unique : peinture soubassements / cheminées.
Modalités d'attribution : suivant critères de jugement des offres fixés au règlement de consultation.
Délai d'exécution : 6 mois non compris congés payés et intempéries à partir de l'ordre de service général.
Date probable de démarrage du chantier : semaine 6.
Documents à produire obligatoirement pour la recevabilité des offres : pièces listées dans le règlement de consultation et à produire obligatoirement.
Modalités essentielles de paiement et de financement :
_ règlement administratif dans les 30 jours, à compter de la réception des factures ;
_ prêts, fonds propres.
Instance chargée des recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'Ile-Gloriette, 44041 Nantes.
Date limite de réception des offres au siège de l'office : le 19 janvier 2012, avant 17 h.
Modalité d'obtention du dossier :
_ retiré auprès de : Grafiburo, 28 30, boulevard Gaston-Birgé, 49000 Angers, tél. 02 41 44 41 41, fax 02.41.66.24.70 ;
_ commandé via le site : http://www.appels-offre.net
Date d'envoi de l'avis à la publication : 27 décembre 2011.