Construction à Trélazé, Tr 5027 de 50 pavillons en location-accession comprenant 30 types III, 3 types III R + 1 et 17 types V, ZAC de la Guérinière, îlots B et G

Maine-&-Loire Habitat
Office public de l'Habitat, 11, rue du Clon, BP 70146, 49001 Angers cedex 1, Tél. 02 41 81 68 00, retrouvez nos offres de marchés sur notre site : www.maineetloire-habitat.fr
Construction à Trélazé, Tr 5027 de 50 pavillons en location-accession comprenant 30 types III, 3 types III R + 1 et 17 types V, ZAC de la Guérinière, îlots B et G
Avis d'appel public à la concurrence
Objet du marché :
Marché de travaux.
Construction à Trélazé, Tr 5027 de 50 pavillons en location-accession comprenant 30 types III, 3 types III R + 1 et 17 types V, ZAC de la Guérinière, îlots B et G.
Procédure de passation : procédure non formalisée (article 10 du décret no 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics).
Lot 01 : VRD, gros-oeuvre.
Lot 02 : ravalements.
Lot 03 : charpente bois, bardage.
Lot 04 : escaliers.
Lot 05 : couverture ardoises, zinguerie.
Lot 06 : menuiseries extérieures PVC, fermetures, menuiseries intérieures bois.
Lot 07 : doublages, cloisons sèches, isolation.
Lot 08 : électricité.
Lot 09 : plomberie sanitaires, chauffage gaz, VMC.
Lot 10 : carrelage, faEence.
Lot 11 : peinture.
Lot 12 : espaces verts, clôtures.
Possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots.
Modalités d'attribution : suivant critères de jugement des offres fixés au règlement de consultation.
Délai d'exécution : 26 mois non compris congés payés et intempéries à partir de l'ordre de service général.
Date probable de démarrage du chantier : 1er trimestre 2012.
Documents à produire obligatoirement pour la recevabilité des offres : pièces listées dans le règlement de consultation et à produire obligatoirement.
Modalités essentielles de paiement et de financement :
_ Règlement administratif dans les 30 jours à compter de la réception des factures.
_ Fonds propres, prêt.
Instance chargée des recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'Ile-Gloriette, 44041 Nantes.
Date limite de réception des offres au siège de l'office : le 17 novembre 2011 avant 17 h.
Modalité d'obtention du dossier :
_ Retiré auprès de : Grafiburo, 28-30, boulevard Gaston-Birgé, 49000 Angers, tél. 02 41 44 41 41, fax 02.41.66.24.70 .
_ Commandé via le site : www.appels-offre.net
Date d'envoi de l'avis à la publication : 25 octobre 2011.