Auverse «lotissement le Petit Anjou»

Maine-&-Loire Habitat
Office public de l'Habitat, 11, rue du Clon, BP 70146, 49001 Angers cedex 1, Tél. 02 41 81 68 00, retrouvez nos offres de marchés sur notre site : www.maineetloire-habitat.fr
Auverse «lotissement le Petit Anjou»
Avis d'appel public à la concurrence
Objet du marché :
Marché de travaux.
Auverse «lotissement le Petit Anjou».
Construction de 4 logements locatifs sociaux (2 T4, 2 T3), Tr. 1468 et 2 logements location, accession (T3 évolutifs), Tr. 5042.
Maître d'oeuvre : SARL d'Architecture Munoz et Associés, architectes, 8, rue Saint-Maurille, 49100 Angers, tél. 02 41 48 82 35.
Procédure de passation : procédure non formalisée (article 10 du décret no 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics).
Lot 01 : terrassement, gros-oeuvre, VRD.
Lot 02 : ravalement.
Lot 03 : charpente bois.
Lot 04 : couverture ardoise, zinguerie.
Lot 05 : étanchéité, toiture, terrasse.
Lot 06 : menuiseries extérieures PVC, métall. et intérieures bois.
Lot 07 : doublage, cloisonnement, isolation.
Lot 08 : plomberie, VMC.
Lot 09 : électricité, chauffage électrique.
Lot 10 : revêtements de sols scellés, faEences.
Lot 11 : peinture.
Possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots.
Modalités d'attribution : suivant critères de jugement des offres fixés au règlement de consultation.
Délai d'exécution : 11 mois non compris congés payés et intempéries à partir de l'ordre de service général.
Date probable de démarrage du chantier : juillet 2012.
Documents à produire obligatoirement pour la recevabilité des offres : pièces listées dans le règlement de consultation et à produire obligatoirement.
Modalités essentielles de paiement et de financement :
_ Règlement administratif dans les 30 jours à compter de la réception des factures.
_ Financement : subventions, prêts.
Instance chargée des recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'Ile-Gloriette, 44041 Nantes.
Date limite de réception des offres au siège de l'office : le 20 avril 2012 avant 17 h.
Modalité d'obtention du dossier :
_ Retiré auprès de : Grafiburo, 28-30, boulevard Gaston-Birgé, 49000 Angers, tél. 02 41 44 41 41, fax 02.41.66.24.70.
_ Commandé via le site : http://www.appels-offre.net
Date d'envoi de l'avis à la publication : 29 mars 2011.