Centrale des marchés
Restructuration du gymnase Auguste Delaune - lot no1 : désamiantage Restructuration du gymnase Auguste Delaune - lot no1 : désamiantage cp : 78772 correspondant : M. HOUILLON BERTRAND, Maire url : http://www.magny-les-hameaux.fr mel : marches@magny-les-ham...
COMMUNE DE MAGNY LES HAMEAUX 78772Magny-les-hameaux cedex marches@magny-les-hameaux.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Restructuration du gymnase Auguste Delaune - lot no1 : désamiantage

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 5539283

Date de clôture estimée : 14/09/20
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (03/08/20)
20-98347
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 78
Annonce No 20-98347
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE MAGNY LES HAMEAUX.
 Correspondant : M. Houillon bertrand, Maire, hôtel de Ville - B.P. 10033 78772 Magny-les-Hameaux Cedex, tél. : 01-39-44-71-71, courriel : marches@magny-les-hameaux.fr adresse internet : http://www.magny-les-hameaux.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.

Objet du marché : restructuration du gymnase Auguste Delaune - lot no1 : désamiantage.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45262660.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FR103.

Caractéristiques principales : 

les travaux de désamiantage comprennent :
- la dépose de conduits de ventilation en fibre ciment.
- la dépose des plaques en appui de fenêtre (menuiseries extérieures)
- la dépose de l'isolation sous les appuis de fenêtres (menuiseries extérieures)
les travaux doivent être réalisés entre le 4 et le 29 janvier 2021
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : restructuration du gymnase Auguste Delaune - lot no1 : désamiantage.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 4 janvier 2021 et jusqu'au 29 janvier 2021.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5%.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
     - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : pouvoir de signature.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - valeur technique : 60 %;
     - prix des prestations : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 14 septembre 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2020-005-BAT.

Renseignements complémentaires : les sous-critères de la valeur technique sont indiqués dans le règlement de consultation.
obtention du DCE et remise de l'offre, uniquement par voie dématérialisée à l'adresse suivante : https://www.achatpublic.com/sdm/ach/gen/ach_home.do?PCSLID=CSL_2020_NaFzss1fvL&v=1
Les candidats peuvent utiliser le formulaire DUME (Document Unique de Marché Européen) ou les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature
une visite est obligatoire préalablement à la remise de l'offre. Pour se faire, les entreprises intéressées ont l'obligation de contacter le Maître d'ouvrage pour prendre rendez-vous : 01 30 44 52 80 ou courriel : service.technique@magny-les-hameaux.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 août 2020.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles 56 avenue de Saint-Cloud 78011 Versailles, courriel : Greffe.ta-versailles@juradm.fr.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous