Centrale des marchés
Création d'un espace culturel II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur: Création d'un espace culturel II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation Travaux E...
Mairie de Mâcon 71000Mâcon commandepublique@ville-macon.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Création d'un espace culturel

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 853147

Date de clôture estimée : 04/11/13
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (16/10/13)
347148-2013
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
Mâcon
71000
Mairie de Mâcon – service de la commande publique
21710270600017
Mairie de Mâcon
+33 385397220
commandepublique@ville-macon.fr
Hôtel de Ville – quai Lamartine
Mme Dessertenne
FRANCE

Adresse(s) internet:

http://www.achatpublic.com

http://www.achatpublic.com

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
Sancé
71000
M. Gauthier ou M. Vincent-Beaume
Mairie de Mâcon - Service des études et réalisations des constructions
+33 385385408
gestion-st@ville-macon.fr
9 rue de la Madone
M. Gauthier ou M. Vincent-Beaume
FRANCE

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus:
Sancé
71000
Mme Flore
Mairie de Mâcon - Direction de l'aménagement - Service des moyens administratifs
+33 385385408
gestion-st@ville-macon.fr
9 rue de la Madone
Mme Flore
FRANCE

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:


I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.3) Activité principale
Services généraux des administrations publiques
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Création d'un espace culturel
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Travaux
Exécution
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Mâcon
Saône-et-Loire
FR263


II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4) Information sur l’accord-cadre
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Création dans les sous-sols de l'ex-coopérative des nouveaux locaux du Crescent Jazz Club et aménagement d'une salle d'exposition provisoire dans l'ancienne chapelle du couvent des minimes.
Durée prévisionnelle: 6 mois à compter du 6.1.2014.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel
45212300

Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
45111000

Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
45260000

Remise en état de bâtiments dégradés
45262690

Travaux de plâtrerie
45410000

Travaux de menuiserie et de charpenterie
45420000

Revêtement de sols et de murs
45430000

Travaux de peinture et de vitrerie
45440000

Travaux d'équipement électrique
45310000

Travaux de plomberie
45330000


II.1.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): non
II.1.8) Lots
Division en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots

II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale:
II.2.2) Information sur les options
Options: oui
description de ces options: Lot 5 - Option 05/1 sur prix 04.1.a: plus-value sur bloc porte à 2 vantaux de 1,80 x 3,00 m haut décrit au présent lot pour transformation en bloc porte à 4 vantaux de 3,20 x 3,00 m haut de passage environ.

II.2.3) Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
1)
Description succincte
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel
45212300

Travaux de préparation de chantier
45100000


3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
1)
Description succincte
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel
45212300

Travaux de préparation de chantier
45100000


3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
1)
Description succincte
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel
45212300

Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
45260000

Autres travaux de parachèvement de bâtiment
45450000

Travaux de construction de bâtiments
45210000


3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
1)
Description succincte
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel
45212300

Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
45260000

Travaux de charpenterie
45422000


3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
1)
Description succincte
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel
45212300

Travaux de menuiserie et de charpenterie
45420000


3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
1)
Description succincte
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel
45212300

Travaux de menuiserie et de charpenterie
45420000


3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
1)
Description succincte
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel
45212300

Travaux de plâtrerie
45410000

Travaux de peinture et de vitrerie
45440000


3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
1)
Description succincte
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel
45212300

Travaux d'équipement électrique
45310000


3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
1)
Description succincte
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel
45212300

Travaux de plomberie
45330000


3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
1)
Description succincte
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel
45212300

Travaux d'installation d'ascenseurs
45313100


3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
1)
Description succincte
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel
45212300

Revêtement de sols et de murs
45430000


3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés:
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.
III.1.4) Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: — copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP.

III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: — déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
— liste des principales références du candidat pour des travaux de même nature livrés au cours des 3 dernières années précisant notamment le montant HT, la date et le destinataire public ou privé. Le candidat au marché présente les références demandées sous forme d'attestation émanant des clients concernés ou, à défaut, sous forme de liste attestée exacte sur l'honneur, datée et signée.
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s):
les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier:
lot - certificats qualification professionnelle/qualité:
lot 1 - fondations spéciales: 1233;
lot 2 - démolition: 1112;
lot 3 - gros œuvre: 2112 - 2211 - 2121 (ravalement) - 3211 (étanchéité) - 2132 (enduit hydraulique) - 2181 (restauration patrimoine);
lot 4 - charpente couverture étanchéité: 2411 - 3151 - 3271;
lot 5 - menuiserie extérieure aluminium, bardage, serrurerie: 3811 - 4411;
lot 6 - menuiserie bois: 4321;
lot 7 - plâtrerie peinture: 4131;
lot 8 - électricité courants forts et faibles: E2C2;
lot 9 - chauffage, ventilation, rafraîchissement, plomberie, sanitaires: 5112 - 5413;
lot 11 - carrelage faïence résine: 6232, 6311
Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront, quant à elles, fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.

III.2.4) Informations sur les marchés réservés
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier, ou dans le document descriptif
IV.2.2) Enchère électronique
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
MACON_DA_131011_ESPACE-CULTUREL
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
4.11.2013 - 17:00
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
français.
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres
VI.1) Renouvellement
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.3) Informations complémentaires
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante.
* Lots 1 et 4 à 11:
critères - pondération:
1 - prix des prestations: 70 %;
2 - délai d'exécution: 15 %;
3 - mémoire méthodologique: 15 %.
* Lots 2 et 3:
Critères Pondération
1 - prix des prestations: 60 %;
2 - délai d'exécution et délai de démarrage: 20 % (délai d'exécution: 15 %, délai de démarrage: 5 %);
3 - mémoire méthodologique: 20 %.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Dijon Cedex
21016
22 rue d'Assas
+33 380733989
Tribunal administratif de Dijon
+33 380739100
greffe.ta-dijon@juradm.fr
FRANCE
http://dijon.tribunal-administratif.fr

Organe chargé des procédures de médiation

Lyon Cedex 03
69433
184 rue Duguesclin
+33 478141065
Comité consultatif régional de règlement amiable
+33 478141010
greffe.ta-lyon@juradm.fr
FRANCE
http://ta-lyon.juradm.fr


VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
Dijon Cedex
21016
22 rue d'Assas
+33 380733989
Tribunal administratif de Dijon
+33 380739100
greffe.ta-dijon@juradm.fr
FRANCE
http://dijon.tribunal-administratif.fr
VI.5) Date d’envoi du présent avis:
11.10.2013
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00