Centrale des marchés
Mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination de chantier (O.P.C.) pour le conservatoire de Musique de Danse et d'art dramatique de Montbéliard Mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination de chantier (O.P.C.) pour le conservatoire de Musique de Danse et d'art dramatique de Montbéliard designation : Pays de Montbéliard Agglo...
Pays de Montbéliard Agglomération 25208MONTBELIARD Cedex correspondre@aws-france.com
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination de chantier (O.P.C.) pour le conservatoire de Musique de Danse et d'art dramatique de Montbéliard

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4736430

Date de clôture estimée : 26/08/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (17/07/19)
19-110981
SOURCEWEB (17/07/19)
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 25
Annonce No 19-110981
Services
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Pays de Montbéliard Agglomération.
 Correspondant :  M. le président, EPCI, 8 avenue des alliés B.P. 98407 25208 Montbeliard Cedex, tél. : 03-81-31-88-88, courriel : correspondre@aws-france.com adresse internet : http://www.agglo-montbeliard.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://agysoft.marches-publics.info/.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination de chantier (O.P.C.) pour le conservatoire de Musique de Danse et d'art dramatique de Montbéliard.
CPV - Objet principal : 71520000.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

le présent marché est décomposé en cinq phases :
- étude
- préparation après désignation des entreprises
- exécution des travaux
- réception
- parfait d'achèvement
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination de chantier (O.P.C.) pour le conservatoire de Musique de Danse et d'art dramatique de Montbéliard.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prestations réglées par un prix global forfaitaire. Avance de 5,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat.
délai global de paiement : 30 jours.
modalités de financement : crédits propres.
les prix sont révisables.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. Toutefois en cas de groupement conjoint le mandataire devra être solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
les candidats ont la possibilité de présenter leur candidature sous la forme d'un document unique de marché européen (Dume)En lieu et place du DUME, les candidats peuvent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - valeur technique de l'offre : 70 %;
     - prix : 30 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 26 août 2019, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://agysoft.marches-publics.info/
Les critères de jugement des candidatures sont les suivants :
- garantie et capacités techniques et financières
- capacités professionnelles
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée sur le profil acheteur.
les modalités de transmission des plis et copie de sauvegarde sont définies dans le règlement de la consultation.
le délai d'exécution des prestations court de la notification du présent marché jusqu'à la plus tardive des deux dates ci-dessous :
- levée de la dernière réserve proposée par le maître d'œuvre et acceptée par le pouvoir adjudicateur
- expiration du délai de garantie de parfait achèvement
le délai d'exécution prévisionnel des travaux est de 24 mois.
les variantes ne sont pas autorisées.
après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec tous les candidats sélectionnés. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 juillet 2019.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Pays de Montbéliard Agglomération : Céline BIGOT.
, tél. : 03-81-31-87-21,  adresse internet : http://agysoft.marches-publics.info/.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Besançon 30, rue Charles Nodier Cedex 3 25044 Besançon, tél. : 03-81-82-60-00, courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr, télécopieur : 03-81-82-60-01.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous