Centrale des marchés
mapa_2014_101_Travaux de sécurisation du secteur sud de la plage des Catalans (Maçonneries et revêtements): Travaux de finition d'un terre-plein de protection maritime et construction d'ouvrages maçonnés annexes 13 travaux de sécurisation du secteur sud de la plage des Catalans (maçonneries et revêtements) à Marseille pays : F- ville : Marseille Cedex 20. code_postal : 13233 lieu : hôtel de Ville ...
Ville de Marseille 13233MARSEILLE lhernandez@mairie-marseille.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Mapa_2014_101_Travaux de sécurisation du secteur sud de la plage des Catalans (Maçonneries et revêtements): Travaux de finition d'un terre-plein de protection maritime et construction d'ouvrages maçonnés annexes

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1149003

Date de clôture estimée : 30/07/14
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (16/07/14)
239758-2014
SOURCEWEB (11/07/14)
JOUE (11/07/14)
233302-2014
BOAMP (10/07/14)
14-103616
SOURCEWEB (08/07/14)

Travaux


AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
Ville de Marseille, hôtel de Ville Quai du Port, à l'attention de M. le maire, F-13233 Marseille Cedex 20.

Adresse(s) internet :

Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://marseille.fr.

Adresse du profil d'acheteur : http://marchespublics.mairie-marseille.fr.

Accès électronique à l'information : http://marchespublics.mairie-marseille.fr

Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique : http://marchespublics.mairie-marseille.fr

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Ville de Marseille, le Grand Pavois 320-330, avenue du Prado, contact : centre de Ressources Partagées DEEU, à l'attention de Mme Laetitia Hernandez, F-13233 Marseille Cedex 20. Tél. : (+33) 4 91 55 29 03. E-mail : lhernandez@mairie-marseille.fr. Fax : (+33) 91 55 28 77. URL : http://marchespublics.mairie-marseille.fr

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Ville de Marseille, le Grand Pavois 320/330, avenue du Prado, contact : service Mer et Littoral, F-13233 Marseille Cedex 20. E-mail : service-mer-et-littoral@mairie-marseille.fr. URL : http://marchespublics.mairie-marseille.fr

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Ville de Marseille, le Grand Pavois 320/330, avenue du Prado, contact : service Mer et Littoral, F-13233 Marseille Cedex 20. URL : http://marchespublics.mairie-marseille.fr
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale.
I.3) Activité principale
Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
mapa_2014_101_Travaux de sécurisation du secteur sud de la plage des Catalans (Maçonneries et revêtements): Travaux de finition d'un terre-plein de protection maritime et construction d'ouvrages maçonnés annexes.
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation
Travaux :
exécution

Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des servicesplage des Catalans rue des Catalans, 13007 Marseille.
Code NUTS : FR824.
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public.
II.1.4) Information sur l'accord-cadre :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
mapa_2014_101_Travaux de sécurisation du secteur sud de la plage des Catalans (Maçonneries et revêtements): Travaux de finition d'un terre-plein de protection maritime et construction d'ouvrages maçonnés annexes.
II.1.6)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45200000, 45246500,45262000,45262512,45262521.
II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.1.8) Lots :

Division en lots : non.
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération : oui.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale .

Travaux de sécurisation du secteur sud de la plage des Catalans (Maçonneries et revêtements): Travaux de finition d'un terre-plein de protection maritime et construction d'ouvrages maçonnés annexes.
Ce marché recouvre les prestations suivantes (Cf. Article 1.2 du Cctp):
- démolitions diverses et terrassement en petite masse en terrain de toutes natures, des gradins, des fondations des murs et des ouvrages annexes ;
- la construction de murs pour le soutènement des ouvrages existants avec parement pierre ;
- la réalisation des éléments préfabriqués colorés de l'ouvrage de défense contre la mer: muret abri avec banquettes et "Transats" ;
- réalisation des revêtements de l'ensemble des emprises (pierre naturelle, béton désactivé...) suivant le calepinage De l'architecte ;
- habillage en pierre calibrée des faces verticales et nez de gradin, voile de la veine et muret de la rampe PMR côté promenade ;
- réalisation des emmarchements en pierre des escaliers d'accès ;
- construction de la rampe et palier d'accès PMR à la passerelle ;
- massif d'appui de la passerelle, à son enracinement, côté digue ;
- génie civil de la veine d'installation du portail ;
- murs en pierre d'habillage de façade ;
- maçonneries en bloc aggloméré et voile banché en façade ou en cloisonnement ;
- repiquage de murs, rejointoiement et enduit hydrofuge coloré ;
- remplissage de cavités karstiques en maçonnerie de pierre appareillées et mortier de remplissage ;
- génie civil et équipements tout corps d'état du local technique sous l'eden Roc ;
- reconstruction de la façade de l'ancien local garage en pierre naturelle, situé au contrefort n°02 ainsi que la modification des ouvertures des locaux existants en façade, dont l'enduit est à rénover.
La durée de validité du marché démarre à compter de sa notification et court jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement. Le délai d'exécution est de 25 semaines, période de préparation de 4 semaines incluse, à compter de l'ordre de service.
II.2.2) Informations sur les options :

Options : non.
II.2.3) Reconduction


Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux :
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie : 5 % de la valeur du marché.
Possibilité de substitution d'une garantie à première demande ou d'une caution dans les conditions prévues aux articles 101, 102 et 103 du CMP.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le marché est financé par ressources budgétaires propres.
Les règlements seront effectués par virement bancaire dans un délai de 30 jours.
La référence du ou des comptes bancaires où les paiements devront être effectués, doit être précisée dans l'ae.
Le marché est à prix global forfaitaire. Le marché est conclu à prix révisable.
L'entreprise indiquera au 5 de l'ae si elle renonce au bénéfice de l'avance dans les cas où celle-ci serait due en application de l'article 6.2 du CCAP.
La référence du ou des comptes bancaires où les paiements seront effectués doit être donnée à l'ae.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Formes des groupements acceptées: Les entreprises pourront, si elles le souhaitent, présenter leur candidature sous forme de groupement, solidaire ou conjoint.l'entreprise mandataire d'un groupement ne pourra représenter, en cette qualité, plus d'un groupement pour un même marché.il est interdit aux candidats de présenter, pour le marché, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements.
Forme juridique que devra revêtir le groupement attributaire: Si le candidat qui s'est vu attribuer le marché, a la forme d'un groupement conjoint, celui-ci devra prendre la forme d'un groupement solidaire après attribution du marché.
III.1.4) Autres conditions particulières :
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies .

Pour justifier de ces capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander que soient prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou de plusieurs sous-traitants ou autres opérateurs économiques. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces sous-traitants et autres opérateurs économiques et du fait qu'il en dispose pour l'exécution du marché.
- lettre de candidature DC 1 version à jour (dûment complétée, datée et signée en original par une personne ayant le pouvoir d'engager le candidat) ;
- jugement(S) prononçant le redressement judiciaire (en cas de redressement judiciaire) ;
- le formulaire Dc2 ;
- la preuve de l'habilitation du signataire des documents à engager le candidat (ou"pouvoir"); le cas échéant, un document attestant de la capacité juridique du déléguant à donner délégation du pouvoir de signature pour engager la société au signataire des pièces de la candidature et des offres.
III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Les entreprises nouvellement crées ne pouvant produire les chiffres d'affaires des trois dernières années devront fournir :
pour vérifier la date de création de l'entreprise : une copie du récépissé de dépôt du centre de formalités des entreprises.
Pour justifier de leurs capacités économiques et financières : le montant de leur capital social.
III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
- effectifs de l'entreprise - déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché ;
- liste des principales références - présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- certification qualité au titre de la norme ISO 9001 et du management de la qualité environnementale au titre de la norme ISO 14001. Le pouvoir adjudicateur acceptera toutefois d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité des les obtenir dans les délais fixés ;
- certificats de qualification professionnelle ;
- ouvrage d'art et de génie civil (11).
11-3 ouvrages de technicité courante,
11-4 ouvrages en maçonneries,
- fondations spéciales (24) : 24-2 micropieux ;
- chaussées urbaines (34).
34-51 revêtement en pierre naturelle,
34-52 revêtement en béton et autres matériaux,
34-7 petits ouvrages maçonnés,
- travaux de terrassement en milieu urbain (23-21) ;
- travaux particuliers (36) : 36 -1: traitements de surface: désactivation.
Le candidat justifie de sa qualification en présentant le certificat stipulé ci-dessus ou par tout moyen équivalent, notamment par tous autres certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) .

Le candidat doit présenter le niveau de qualification suivant :
- ouvrage d'art et de génie civil (11) :
11-3 ouvrages de technicité courante,
11-4 ouvrages en maçonneries,
- fondations spéciales (24) : 24-2 micropieux ;
- chaussées urbaines (34).
34-51 revêtement en pierre naturelle,
34-52 revêtement en béton et autres matériaux,
34-7 petits ouvrages maçonnés,
- travaux de terrassement en milieu urbain (23-21) ;
- travaux particuliers (36) : 36 -1 : traitements de surface : désactivation.
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure :
négociée.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offres économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1. valeur technique
Pondération : 60.
2. prix de l'offre
Pondération : 40.
IV.2.2) Enchère électronique
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
MAPA_2014_101.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
non.
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :

Documents payants : non.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
30 juillet 2014, à 16:00
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE français
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 90 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable : non.
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
VI.3) Informations complémentaires .

* La présente consultation est une procédure ouverte sous forme de marché sur procédure adaptée soumise aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics.
* Critères de jugement des candidatures :
Capacités économiques et financières : Capacité économique et financière de l'entreprise appréciée à partir de la déclaration sur le chiffre d'affaires (déclaration incluse dans le formulaire Dc2)
Réf. Professionnelles et capacité technique : Exigence de références professionnelles et capacités techniques (effectifs, titres d'études, certificats de qualifications professionnelles, références professionnelles, certifications qualité) en rapport avec la prestation demandée.
- certifications au titre de la norme ISO 9001 et de la norme ISO 14001 ;
- certificats de qualification professionnelle ;
- ouvrage d'art et de génie civil (11).
11-3 ouvrages de technicité courante,
11-4 ouvrages en maçonneries,
- fondations spéciales (24) : 24-2 micropieux ;
- chaussées urbaines (34).
34-51 revêtement en pierre naturelle,
34-52 revêtement en béton et autres matériaux,
34-7 petits ouvrages maçonnés,
- travaux de terrassement en milieu urbain (23-21) ;
- travaux particuliers (36) : 36 -1: traitements de surface: désactivation
* Critères de jugement des offres
1) Valeur technique de l'offre (60 points au maximum)
Elle sera appréciée à partir du mémoire technique qui permettra d'apprécier obligatoirement les éléments suivants :
- moyens humains spécifiquement affectés à l'exécution des prestations, appréciés à partir de la présentation de la composition de l'équipe (CV avec qualifications, références et années d'expérience des compagnons, chefs d'équipes, conducteurs de travaux et cadres de chantier prévus pour ce marché : 15 points maximum ;
- moyens matériels et logistiques spécifiquement affectés à l'exécution des prestations 5 points maximum- compréhension de la problématique et des contraintes à prendre en compte, et établissement d'un programme détaillé des travaux : 15 points maximum ;
- présentation des méthodes et solutions envisagées pour la réalisation des travaux et pour atteindre les objectifs fixés par le maitre d'ouvrage, y compris l'organisation, l'approvisionnement, la sécurité du chantier, le phasage et la co-activité. Le candidat présentera un certificat de carrier concernant la pierre envisagée, conformément aux caractéristiques mécaniques attendue, Précisées aux articles 2.13 et 2.14 du CCTP. 25 points maximum.
En cas de présentation de variantes le candidats devra expliciter dans le mémoire technique spécifique à la variante, les méthodes de préfabrication adoptées pour les murets chasse mer, pour l'ensemble des profils, et/ou la nature du revêtement en pierre des contreforts en gradins et voie de service.
2) Prix de l'offre (40 points au maximum)
Le prix de l'offre sera analysé sur la base de celui figurant dans l'acte d'engagement. Ce dernier devra être identique à celui figurant dans la DPGF. En cas de discordance entre ces deux montants, le montant indiqué en toutes lettres dans l'acte d'engagement prévaudra.
* Visite obligatoire : Les candidats doivent obligatoirement effectuer une visite sur le lieu d'exécution des prestations "plage des catalans". La visite permet au candidat d'incorporer dans son offre toutes les sujétions liées au site et à son environnement.
A l'issue de cette visite, ils devront signer une attestation de visite. Le représentant du pouvoir adjudicateur leur remettra une copie de cette attestation.
L'attestation de visite devra impérativement figurer dans l'offre du candidat.l'offre d'un candidat n'ayant pas procédé à la visite obligatoire ou ne contenant pas d'attestation de visite sera rejetée.
Les visites s'effectueront sur rendez-vous, de manière individuelle au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres.
Pour procéder à cette visite, les candidats doivent prendre rendez-vous auprès de :
Coordonnées du service: DEEU Service Mer et Littoral M. Laurent Saint-Aman
Tél : 04 91 55 25 72
Adresse électronique : lsaintaman@mairie-marseille.fr
Si au cours ou à l'issue de la visite, les candidats souhaitent poser des questions, ils devront les poser par écrit dans les conditions fixées au présent règlement de consultation.
* Remise des candidatures et des offres :
Pour l'application de l'article 56 du code des marchés publics, le mode de transmission des candidatures et des offres retenu par le pouvoir adjudicateur est le support matériel (papier). Toutefois, les remises sous forme électronique seront acceptées.
Les candidatures et offres peuvent être remises sous forme dématérialisée sur la plate-forme adresse Internet:Marchespublics.Mairie-Marseille.Fr
Dans ce cas, les candidats doivent signer chaque fichier de la candidature ou de l'offre dont la signature est exigée, au moyen d'un outil et d'un certificat de signature électronique, conformément à l'arrêté du 15 juin 2012 (J.O. 0153 du 03/07/2012) et aux stipulations du règlement de consultation.
* Renseignements complémentaires :
Renseignements d'ordre administratif : Mme Laetitia Hernandez Ville de Marseille Centre de Ressources Partagées DEEU
Le Grand Pavois 320-330, avenue du Prado 13233 MARSEILLE Cedex 20
- téléphone : 04 91 55 29 03 ;
- fax : 04 91 55 28 77 ;
- e-Mail : lhernandez@mairie-marseille.fr.
Renseignements d'ordre technique : M. Laurent saint aman Ville de Marseille Service Mer et Littoral
Le Grand Pavois 320/330, avenue du Prado 13233 MARSEILLE Cedex 20
- téléphone : 04 91 55 25 72 ;
- e-Mail : lsaintaman@mairie-marseille.fr
* Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire Noti1) :
Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.
Les opérateurs mentionnés ci-dessus sont le cas échéant chacun des membres du groupement, des sous-traitants ou tout autre opérateur dont le candidat indique disposer des capacités pour l'exécution du marché.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 7 juillet 2014.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Marseille, 22-24, rue Breteuil, F-13281 Marseille Cedex 6. E-mail : greffe.ta-marseille@juradm.fr. Tél. : (+33) 4 91 13 48 13. Fax : (+33) 4 91 81 13 87
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours Greffe du Tribunal Administratif de Marseille, 22-24, rue Breteuil, F-13281 Marseille Cedex 6. E-mail : greffe.ta-marseille@juradm.fr. Tél. : (+33) 4 91 13 48 13. Fax : (+33) 4 91 81 13 87
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 7 juillet 2014.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00