Centrale des marchés
Marché de travaux pour la construction d'un immeuble de 12 logements collectifs sociaux situés avenue du 8 mai 1940 / traverse de la resclave - 13240 septèmes-les-vallons Organisme : SUD HABITAT Intitulé : Marché de travaux pour la construction d'un immeuble de 12 logements collectifs sociaux situés avenue du 8 mai 1940 / traverse de la resclave - 13...
SUD HABITAT 13253MARSEILLE
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux pour la construction d'un immeuble de 12 logements collectifs sociaux situés avenue du 8 mai 1940 / traverse de la resclave - 13240 septèmes-les-vallons

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1095677

Date de clôture estimée : 25/06/14
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (22/05/14)

Organisme : SUD HABITAT

Intitulé : Marché de travaux pour la construction d'un immeuble de 12 logements collectifs sociaux situés avenue du 8 mai 1940 / traverse de la resclave - 13240 septèmes-les-vallons

Procédure : Proc.Simpl.

Type de marché : Travaux

Date limite de dépôt des plis : 25/06/2014 à 12 h 00

Description : Département de publication : 13 Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SUD HABITAT Correspondant : Nicolas escande, 72 avenue de toulon, 13006 Marseille, tél : 04 91 04 25 30, Mél : pbach@mfp-groupevalophis.com, fax : 04 91 04 25 22 Objet du marché : Marché de travaux pour la construction d'un immeuble de 12 logements collectifs sociaux situés avenue du 8 mai 1940 / traverse de la resclave - 13240 septèmes-les-vallons Type de marché : Travaux Lieu d'exécution : Avenue du 8 mai 1940 / traverse de la resclave, 13240, Septemes-les-vallons Caractéristiques principales : Marché passé en procédure simplifiée en vertu du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005, article 10. Refus des variantes. Quantités : (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : - lot 01-démolitions - lot 02-terrassement-gros oeuvre-vrd - lot 03-enduits façades - lot 04-etancheite - lot 05-cloisons-doublages-faux plafonds - lot 06-courants forts - lot 07-courants faibles - lot 08-plomberie-sanitaire-vmc-chauffage - lot 09-menuiseries extérieures - lot 10-menuiseries intérieures - lot 11-revêtements sols - faïences - lot 12-revêtements sols souples - lot 13-serrurerie - lot 14-peintures - lot 15-portes garages - lot 16-espaces verts, arrosage, plantations Possibilité de présenter une offre pour tous les lots Durée du marché ou délai d'exécution : 18 mois à compter de la notification du marché Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 16/07/2014 Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés Unité monétaire utilisée, l'euro. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : • Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. • Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner. • Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés. • Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail. • Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents. • Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. • Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. • Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi. • Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années en vertu de la loi. • Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique. • Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. • Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique (documents à produire en annexe du formulaire. • Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché. • Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (déclaration à produire en annexe du formulaire) . • En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise. • Certificats de qualifications professionnelles. • Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques. • Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures. • Formulaire DC1 , Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. • Formulaire DC2 , Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. • S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre. • Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail. • Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif). Type de procédure : Procédure adaptée Date limite de réception des offres : 25/06/2014 12:00 Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : C271 Conditions de remise des offres ou des candidatures : Cf. Règlement de consultation Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Cf. Règlement de consultation Date d'envoi du présent avis à la publication : 20/05/2014 Renseignements relatifs aux lots : - Lot 1: Démolitions - Lot 2: Terrassement-gros oeuvre-vrd - Lot 3: Enduits façades - Lot 4: Etancheite - Lot 5: Cloisons-Doublages-Faux Plafonds - Lot 6: Courants forts - Lot 7: Courants faibles - Lot 8: Plomberie-sanitaire-vmc-chauffage - Lot 9: Menuiseries extérieures - Lot 10: Menuiseries intérieures - Lot 11: Revêtements sols - faïences - Lot 12: Revêtements sols souples - Lot 13: Serrurerie - Lot 14: Peintures - Lot 15: Portes garages - Lot 16: Espaces verts, arrosage, plantations

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous