Centrale des marchés
Marché de travaux pour l'aménagement de l'entrée sud - Travaux de voirie et réseaux divers Organisme : MAIRIE DU MAYET D ECOLE Intitulé : Marché de travaux pour l'aménagement de l'entrée sud - Travaux de voirie et réseaux divers. Procédure : Proc.Adapt.
MAIRIE DU MAYET D ECOLE
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux pour l'aménagement de l'entrée sud - Travaux de voirie et réseaux divers

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 675163

Date de clôture estimée : 06/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (25/04/13)

Organisme : MAIRIE DU MAYET D ECOLE

Intitulé : Marché de travaux pour l'aménagement de l'entrée sud - Travaux de voirie et réseaux divers.

Procédure : Proc.Adapt.

Type de marché : Travaux

Date limite de dépôt des plis : 06/05/2013 à 17 h 00

Description : AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE PROCÉDURE ADAPTÉE 1. Pouvoir adjudicateur. - COMMUNE DE LE MAYET-D'ÉCOLE. Personne responsable du marché. - M. le Maire, 67, route nationale 9, 03800 Le Mayet-d'Ecole, tél./fax 04.70.90.09.53. E-mail : mairie-le-mayet-decole@wanadoo.fr 2. Objet du marché. - Marché de travaux pour l'aménagement de l'entrée sud. Type de marché de travaux. - Exécution. Description des travaux. - Travaux de voirie et réseaux divers. 3. Caractéristiques principales. - Variantes non autorisées. 4. Décomposition en tranches et en lots. - L'opération de travaux n'est pas allotie. Il est prévu de décomposition en tranches : - Tranche ferme. - Tranche conditionnelle. 5. Conditions relatives au marché. - Marché attribué à un fournisseur unique ou groupement solidaire. 6. Conditions de participation. - Les références requises relatives à la situation juridique, à la capacité économique et financière, à la capacité technique, aux références professionnelles sont énoncées dans le règlement de la consultation. 7. Critères d'attribution. - Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants : - Prix des prestations : 60 %. - Valeur technique du chantier : 40 %. 8. Procédure : Type de procédure. - Procédure adaptée. 9. Conditions de délai : - Délai de préparation : un (1) mois. - Délai d'exécution maximum tranche ferme : huit (8) semaines. - Délai d'exécution maximum tranche conditionnelle : quatre (4) semaines. 10. Renseignements complémentaires : - D'ordre technique : A2i, M. Arnaud ICHÉ, tél. 05.55.70.52.78, fax 05.55.70.03.32. - D'ordre administratif : commune de Le Mayet-d'Ecole, tél./fax 04.70.90.09.53. 10. Adresse auprès de laquelle les dossiers peuvent être retirés. - Les candidats pourront obtenir gratuitement le dossier de consultation sur simple demande (par fax ou e-mail) auprès de la commune de Le Mayet-d'Ecole, fax 04.70.90.09.53. E-mail : mairie-le-mayet-decole@wanadoo.fr Les DCE seront envoyés par e-mail sous format pdf. 11. Date limite de réception des offres. - Lundi 6 mai 2013, avant 17 heures. Les offres doivent être remises contre récépissé ou adressées en recommandé avec avis de réception à la commune de Le Mayet-d'Ecole, 67, route nationale 9, 03800 Le Mayet-d'Ecole. L'enveloppe devra porter, dans l'angle supérieur gauche « Marché de travaux pour l'aménagement de l'entrée sud ». 12. Date d'envoi à la publication. - Le 9 avril 2013.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00