Centrale des marchés
Marché de travaux relatif à la construction d'une station de refoulement des euax usées pour la commune de lambesc Organisme : MAIRIE DE LAMBESC Intitulé : Marché de travaux relatif à la construction d'une station de refoulement des euax usées pour la commune de lambesc. Procédure : Pr...
MAIRIE DE LAMBESC
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux relatif à la construction d'une station de refoulement des euax usées pour la commune de lambesc

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 663817

Date de clôture estimée : 15/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (16/04/13)

Organisme : MAIRIE DE LAMBESC

Intitulé : Marché de travaux relatif à la construction d'une station de refoulement des euax usées pour la commune de lambesc.

Procédure : Proc.Adapt.

Type de marché : Travaux

Date limite de dépôt des plis : 15/05/2013 à 12 h 00

Description : Département de publication : 13 Départements de rappel : 84 Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE LAMBESC Correspondant : Service de la commande publique, 37, rue fernand julien Za bertoire, 13410 Lambesc, tél : 0442579574, fax : 0442668212, courriel : marches.publics@lambesc.fr , adresse internet : http://www.lambesc.fr , adresse internet du profil d'acheteur: http://lambesc.sudest-marchespublics.com Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques Objet du marché : Marché de travaux relatif à la construction d'une station de refoulement des euax usées pour la commune de lambesc. Type de marché de travaux : exécution CPV : • Objet principal : 45232423 Lieu d'exécution : Territoire communal, L'avis implique un marché public. Options : (descriptions concernant les achats complémentaires) : Option prévue et décrite au dce. Des variantes seront-elles prises en compte: non. La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui. Prestation divisée en lot : non Durée du marché ou délai d'exécution : en 3 mois à compter de la notification du marché Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15/06/2013 Cautionnement et garanties exigés : Sans objet. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Application des dispositions du titre iv du code des marchés publics. Modalités de règlement des comptes : le marché sera financé par les fonds propres de la commune de lambesc. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Aucune forme imposée. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : francais Unité monétaire utilisée, l'euro. Conditions de participation : • Critères de sélection des candidatures : -garanties et capacités techniques et financières : moyens humains et techniques de l'entreprise + ca des 3 dernières années. -capacités professionnelles : similaires à l'objet du marché. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Autres renseignements demandés : • Voir réglement de la consultation. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération : - Prix des prestations (60 %) - Valeur technique de l'offre (40 %) Une enchère électronique ne sera pas effectuée. Type de procédure : Procédure adaptée Date limite de réception des offres : 15/05/2013 12:00 Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2013-015 Conditions de remise des offres ou des candidatures : Voir dispositions du rc. Date d'envoi du présent avis à la publication : 15/04/2013 Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Nom de l'organisme : Commune de lambesc, Correspondant : Service de la commande publique, 37, rue fernand julien za bertoire, 13410 Lambesc, tél : 0442579574, fax : 0442668212, courriel : marches.publics@lambesc.fr , adresse internet : http://lambesc.sudest-marchespublics.com Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Nom de l'organisme : Prima provence (maîtrise d'oeuvre), Correspondant : Monsieur pascal pontarrasse, Pole d'activités d'eguilles 25, rue topaze, 13510 Eguilles, tél : 0442613989 Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents : Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante : http: //www.sudest-marchespublics.com. Adresses à laquelle les offres / candidatures / projets / demandes de participation doivent être envoyées : Nom de l'organisme : Commune de lambesc, Correspondant : Service de la commande publique, 37, rue fernand julien za bertoire, 13410 Lambesc, tél : 0442579574, adresse internet : http://lambesc.sudest-marchespublics.com Instance chargée des procédures de recours : Nom de l'organisme : Tribunal administratif de marseille, 22-24 rue breteuil, 13281 Marseille, tél : 0491134813, fax : 0491811387 Organe chargé des procédures de médiation : Nom de l'organisme : Commité consultatif interrégional de réglement amiable des litiges en matière de marchés publics de marseille, Préfecture de région provence alpes côte d'azur secrétariat général pour les affaires régionales, 13282 Marseille cedex 20, tél : 0491156374, fax : 0491156190 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Nom de l'organisme : Tribunal administratif de marseille,

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00