Centrale des marchés
69 mise en conformité des installations de traitement d'eau, rénovation des plages et des bassins, piscine Mermoz à Lyon 69 mise en conformité des installations de traitement d'eau, rénovation des plages et des bassins, piscine Mermoz à Lyon piscine mermoz - mise en conformite des installations de traitement d'eau - ...
Ville de Lyon 69205Lyon 0472103508
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

69 mise en conformité des installations de traitement d'eau, rénovation des plages et des bassins, piscine Mermoz à Lyon

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 121249

Date de clôture estimée : 21/06/12
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (01/06/12)
12-105885
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Lyon.
Correspondant : M. le maire, direction de la Construction 1, place de la Comédie Cedex 01, 69205 Lyon, tél. : 04-72-10-30-30, télécopieur : 04-72-10-35-08, adresse internet : http://www.lyon.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.marchespublics.lyon.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : piscine mermoz - mise en conformite des installations de traitement d'eau - renovation des plages et des bassins - relance du lot 1 : "gros oeuvre - lots architecturaux" et du lot 4 : "TOBOGGAN".

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : 12 place André Latarjet, 69008 Lyon.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Relance du lot 1 : " Gros oeuvre - lots architecturaux " déclaré sans suite par la Commission d'appel d'offres du 15/05/2012 et relance du lot 4 " Toboggan " déclaré sans suite le 15/05/2012 par le représentant du pouvoir adjudicateur. Avis précédemment paru au BOAMP n°44a du 02/03/2012, annonce n°174, réf 12-43201 et au JOUE n° 2012/s44 - 071757 du 03/03/2012. Précision sur les travaux : Réfection des installations de traitement d'eau et des réseaux extérieurs en totalité; construction de bacs tampons pour la reprise des eaux de bassins avant traitement, extension des locaux techniques pour recevoir les nouveaux équipements, réfection totale des plages, du bassin sportif et du bassin d'agrément, aménagement de portail et portillons d'évacuation de l'établissement, remplacement de l'ensemble des garde-corps contenant de la peinture au plomb
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marchés publics ordinaire séparés. Le délai d'exécution des travaux est de : 8 mois (y compris 1 mois de préparation de chantier) à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations. La date prévisionnelle envisagée de début d'exécution est fixée au : 3 septembre 2012.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5 %, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande. Garantie à première demande couvrant 100 % du montant de l'avance.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : articles 86 à 111 du Code des marchés publics français. Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix : Révision. Une avance de 5 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-Travaux Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements : ressources propres ; budget principal de la ville de Lyon. Paiement par mandat administratif.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter pour le meme marché plusieurs offres en agissant à la fois comme candidats individuels et comme membres d'un groupement. La participation à plusieurs groupements pour un meme marché est interdite.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : les prestations comportent les conditions d'exécution suivantes : Condition particulière d'exécution : clause sociale. Les présentes conditions particulières s'appliquent au lot : 1. En application de l'article 14 du code des marchés publics, la Ville de Lyon fixe dans ces marchés un niveau minimal d'insertion par l'activité économique de : Lot 1 : 3 mois (Soit 455 heures) . Les conditions détaillées d'exécution sont fixées dans les cahiers des charges de la consultation.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Situation juridique - références requises : Une déclaration de candidature type Dc1 ou équivalent ; En cas de groupement, un pouvoir au mandataire ; Une déclaration sur l'honneur justifiant que le candidat n'est dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Code des marchés publics ; Une copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Capacité économique et financière - références requises : Une déclaration sur le chiffre d'affaires global au cours des trois derniers exercices disponibles (Dc2 ou équivalent). Le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent.

Capacités économique et financière. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : Voir renseignements relatifs aux lots.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Des éléments permettant d'apprécier la capacité technique du candidat : une déclaration indiquant les effectifs du candidat Des éléments permettant d'apprécier la capacité professionnelle du candidat : certificat de qualification de niveau minimum et/ou liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisant s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (modèle Ville de Lyon joint au DCE ou document libre) ; le candidat peut aussi se prévaloir d'attestations de bonne exécution. Pour toute pièce demandée, le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent.

Référence professionnelle et capacité technique. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : Voir renseignements relatifs aux lots. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : Voir renseignements relatifs aux lots.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 60 % ;
- valeur technique : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 21 juin 2012, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : T2DC8037.

Renseignements complémentaires : Procédure adaptée. Ouverture des offres prévue le 22/06/2012. Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique. Les variantes sont autorisées pour le lot 4 " Toboggan " uniquement mais ne seront examinées qu'après la solution de base. La réponse complète à la solution de base est obligatoire, faute de quoi l'offre sera éliminée.les limites et exigences minimales à respecter par les variantes sur le lot 4 sont :l'entreprise pourra proposer une variante pour une glissière et banquette de réception en résine. Les travaux se déroulant en extérieur, le site est parfaitement visible depuis la voie publique. Il est vivement recommandé aux candidats se rendre sur place pour se rendre compte des contraintes spécifiques propres au site et à ses accès. Le DCE est disponible en téléchargement sur le profil acheteur de la Ville de Lyon. Pour toute autre demande de DCE, ce dernier vous sera délivré à l'issue d'un délai de 2 jours francs ouvrés. 'Indication de " durée du marché ou délai d'éxecution " figurant a l'article correspondant doit etre lue comme étant de 8 mois (y compris 1 mois de préparation de chantier) à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations. Le résultat de cette consultation sera publié, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du marché, sur le site internet de la Ville de Lyon (http://www.marchespublics.lyon.fr/), dans le Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Lyon, et par affichage a l'annexe de l'hotel de Ville (place Louis Pradel) . Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées contre récépissé . Dématérialisation des procédures : l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation.

Date limite d'obtention : 21 juin 2012, à 12 heures.
Modalités d'ouverture des offres :

Date : 22 juin 2012, à 14 heures.

Lieu : annexe de l'hôtel de Ville. Place Louis Pradel 69001 Lyon. La date ci-dessus est prévisionnelle.

Le présent marché a un caractère périodique : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 mai 2012.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Ville de Lyon.
direction de la Construction Hôtel de Ville 1, place de la Comédie Cedex 01, 69205 Lyon, adresse internet : http://www.marchespublics.lyon.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ville de Lyon.
Correspondant : Chef de projet : Daniel LAPALUS direction de la Construction Annexe de l'hôtel de Ville 4e étage - porte 407 Place Louis Pradel, 69001 Lyon, télécopieur : 04-72-10-35-08, courriel : dc.marches@mairie-lyon.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville de Lyon.
Correspondant : Service administratif des Marchés (Construction) direction de la Construction Annexe de l'hôtel de Ville 4e étage - porte 407 Place Louis Pradel, 69001 Lyon, tél. : 04-72-10-35-42, télécopieur : 04-72-10-35-08, courriel : dc.marches@mairie-lyon.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Lyon.
Correspondant : Service marchés direction de la Construction Annexe de l'hôtel de Ville 4e étage - porte 407 Place Louis Pradel, 69001 Lyon, tél. : 04-72-10-35-42, télécopieur : 04-72-10-35-08, courriel : dc.marches@mairie-lyon.fr, adresse internet : http://www.marchespublics.lyon.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de LYON 184 rue Duguesclin Cedex 03, 69433 Lyon, tél. : 04-78-14-10-10, télécopieur : 04-78-14-10-65.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de LYON 184 rue Duguesclin Cedex 03, 69433 Lyon, tél. : 04-78-14-10-10, courriel : greffe.ta-lyon@juradmin.fr.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 gros oeuvre - lots architecturaux.

Informations complémentaires : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : 1 160 000,00 EUR (H.T.) au meilleur des trois dernières années. Seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : 21 personnes minimum (Eff3). Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : Capacité à édifier des immeubles comportant des murs porteurs en maçonnerie, à réaliser des ossatures porteuses en béton armé, à assurer l'entretien et la transformation des constructions et de leurs accessoires. Cette capacité peut etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 2112 ou équivalent.

C.P.V. - Objet principal : 45242000
Objets supplémentaires : 45223220.
Lot(s) 4 toboggan.

Informations complémentaires : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : 240 000,00 EUR (H.T.) au meilleur des trois dernières années. Seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : 6 personnes minimum. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : Capacité à fournir et poser un toboggan de piscine avec arrivée accompagnée y compris tous équipements et accessoires.

C.P.V. - Objet principal : 37412000
Objets supplémentaires : 43324100

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous