Centrale des marchés
69 travaux de réfection des consoles et corniches sur le site de la manufacture des tabacs à Lyon 69 travaux de réfection des consoles et corniches sur le site de la manufacture des tabacs à Lyon ujm 2013-16 : Marché de travaux de réfection des consoles et corniches sur le site de la Manufactur...
Université Jean Moulin Lyon 3 69239Lyon 0478787314
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

69 travaux de réfection des consoles et corniches sur le site de la manufacture des tabacs à Lyon

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 550086

Date de clôture estimée : 13/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (06/04/13)
13-60394

69Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Université Jean Moulin Lyon 3.
Correspondant : Mme DESSIRIER Giselle, Universite Jean Moulin Lyon 3, 1 rue de l'université, B.P. 0638 1 rue de l'université B.P. 0638 69239 Lyon Cedex 02 tél. : 04-78-78-74-35 télécopieur : 04-78-78-73-14 adresse internet : http://www.univ-lyon3.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.marches-publics.gouv.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : ujm 2013-16 : Marché de travaux de réfection des consoles et corniches sur le site de la Manufacture des Tabacs. Ce marché comprend les travaux de maçonnerie suivants : - reconstitution d'éléments des consoles maçonnées ; - consolidation par application d'un matériau composite ; - finitions. Les dispositions du présent marchés concernent des travaux de réfection des consoles et corniches sur le site de la Manufacture des Tabacs. La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (Cctp). l'université Jean Moulin Lyon 3 dispose de bâtiments classés ERP (établissement recevant du public) de catégorie 1.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45262522
Objets supplémentaires : 45261420.

Lieu d'exécution : site de la Manufacture des Tabacs, 1 avenue des Frères Lumière, 69008 Lyon.

Code NUTS : øFR716ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
le présent marché est un marché unique (pas d'allotissement).
le présent marché est un marché à tranches conditionnelles conformément à l'article 72 du code des marchés publics.
Il comporte une tranche ferme et neuf tranches conditionnelles (cf. Article 1.2 du CCAP et le plan de situation en annexe 1 du Ccap).
La décision d'affermir les tranches conditionnelles fera l'objet d'une décision écrite du pouvoir adjudicateur.
En cas de non affermissement des tranches conditionnelles, le titulaire du marché ne pourra prétendre à aucune indemnité.
la visite est fortement recommandée.
Elle aura lieu le mercredi 24/04/2013 à 9 heures, site de la Manufacture des Tabacs.
Lieu de rendez-vous : Poste de sécurité, 1a avenue des Frères Lumière, Lyon 8°
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : cf. Annexe 2 "DPGF" de l'acte d'engagement.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 60 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 11 juin 2013.

Cautionnement et garanties exigés : le Titulaire du présent marché est dispensé de la constitution d'un cautionnement.
en application des articles 101 et suivants du code des marchés publics relatifs à la retenue de garantie, les paiements des factures seront affectés d'une retenue de garantie.
Le montant de cette retenue est égal à 5 %.
Cette retenue ne sera pas pratiquée si l'entrepreneur fournit, pour un montant égal, une garantie à première demande émanant d'un établissement financier agréé.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : ressources propres de l'université.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont les garanties et capacités techniques et financières, ainsi que les capacités professionnelles.



Situation juridique - références requises : dc1 et Dc2.



Capacité économique et financière - références requises : dc1 et Dc2.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : dc1 et Dc2.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 13 mai 2013, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : UJM 2013-16.

Renseignements complémentaires : les offres présentées par les candidats donneront lieu à une négociation organisée librement par le groupe de travail avec les candidats de son choix, au cours des semaines 20 et 21.
Cette négociation portera sur les caractéristiques techniques et/ou sur le prix de l'offre, ou tout autre élément jugé utile par l'université Jean Moulin Lyon3.
Le dossier de consultation des entreprises (Dce) est transmis par mail gratuitement à tout candidat ayant envoyé ou présenté une demande écrite à en-tête commerciale, ou par mail, au Service des marchés publics.
Le DCE est également disponible et téléchargeable à l'adresse électronique suivante : www.marches-publics.gouv.fr (référence du marché UJM 2013-16).
la durée du marché est de cinq ans fermes.
Au cours de la première année d'exécution de ce marché, la tranche ferme et une tranche conditionnelle affermie, seront réalisées.
Pour la tranche ferme, les travaux devront être réalisés au plus tard le vendredi 29/11/2013.
La date prévisionnelle du démarrage du chantier est prévue au cours de la semaine 24.
Il est prévu qu'une tranche conditionnelle soit affermie courant 2013.
Ces délais incluent la période de préparation du chantier de trois semaines, les intempéries et les congés annuels.
Ils démarrent à compter de la notification à l'entrepreneur de l'ordre de Service de commencer les travaux.
Un planning détaillé sera établi conjointement par le Maître d'oeuvre et le titulaire en début de chaque chantier correspond aux tranches de l'opération.
Ce planning signé par toutes les parties concernées deviendra contractuel.
les entreprises peuvent transmettre leurs offres de manière matérialisée ou dématérialisée (cf. Règlement de la consultation).

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Cf. Le règlement de la consultation.

Date limite d'obtention : 12 mai 2013, à 12 heures.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 avril 2013.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Université Jean Moulin Lyon 3, Direction du patrimoine.
Correspondant : M. Lemoine François, 1 avenue des Frères Lumière, 69008 Lyon, tél. : 04-78-78-70-17, télécopieur : 04-78-78-70-49, courriel : francois.lemoine@univ-lyon3.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Université Jean Moulin Lyon 3, Service des marchés publics - DAF.
Correspondant : Mme TIRARD Florence, 1 avenue des Frères Lumière 1 avenue des Frères Lumière, 69008 Lyon, tél. : 04-26-31-87-27, télécopieur : 04-78-78-73-14, courriel : marchespublics@univ-lyon3.fr, adresse internet : http://www.univ-lyon3.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Universite Jean Moulin Lyon 3.
Correspondant : Mme TIRARD Florence, 1 rue de l'université, B.P. 0638, 69008 Lyon, tél. : 04-26-31-87-27, télécopieur : 04-78-78-73-14, courriel : marchespublics@univ-lyon3.fr, adresse internet : http://www.univ-lyon3.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon 184 rue Duguesclin 69003 Lyon tél. : 04-78-14-10-10 télécopieur : 04-78-14-10-65 adresse internet : http://www.lyon.tribunal-administratif.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de Lyon 184 rue Duguesclin 69003 Lyon tél. : 04-78-14-10-10 courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr télécopieur : 04-78-14-10-65 adresse internet : http://www.lyon.tribunal-administratif.fr.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00