See the notice on TED website
1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: GrandLyon Habitat
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Remplacement de 22 ascenseurs - Résidence LÉO LAGRANGE - 69200 VÉNISSIEUX
Description: La présente consultation a pour objet le remplacement de 22 ascenseurs de la résidence Léo Lagrange à VÉNISSIEUX. Les prestations font l'objet d'un lot unique Le marché est réparti en 6 phases, comme suit : - Phase 1 : Bâtiment N - Phase 2 : Bâtiment O2 - Phase 3 : Bâtiment O1 - Phase 4 : Bâtiment K2 - Phase 5 : Bâtiment L - Phase 6 : Bâtiment K1 Il sera attribué un marché à prix mixte révisables, confié à une entreprise unique ou un groupement. En cas de candidature groupée, le mandataire du groupement sera obligatoirement solidaire de chacun des membres du groupement. Le délai d'exécution est fixé dans le marché et ne peut en aucun cas être changé. À titre d'information, le démarrage prévisionnel du chantier est prévu pour : SEPTEMBRE 2026. Délai global de l'opération : 31 mois période de préparation incluse (3 mois par phase) à compter de l'ordre de service de démarrage de chantier (un OS par phase). Les dates prévisionnelles de démarrage par phase et les délais d'exécution sont précisées au règlement de consultation
Identifiant de la procédure: 896d270b-cdd3-4a0c-9caa-be445f65bf49
Identifiant interne: 2025-1412/AOO/ASC L.LAGRANGE/DP
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs
Nomenclature complémentaire (cpv): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Remplacement de 22 ascenseurs - Résidence LÉO LAGRANGE - 69200 VÉNISSIEUX
Description: La présente consultation a pour objet le remplacement de 22 ascenseurs de la résidence Léo Lagrange à VÉNISSIEUX. Les prestations font l'objet d'un lot unique Le marché est réparti en 6 phases, comme suit : - Phase 1 : Bâtiment N - Phase 2 : Bâtiment O2 - Phase 3 : Bâtiment O1 - Phase 4 : Bâtiment K2 - Phase 5 : Bâtiment L - Phase 6 : Bâtiment K1 Il sera attribué un marché à prix mixte révisables, confié à une entreprise unique ou un groupement. En cas de candidature groupée, le mandataire du groupement sera obligatoirement solidaire de chacun des membres du groupement. Le délai d'exécution est fixé dans le marché et ne peut en aucun cas être changé. À titre d'information, le démarrage prévisionnel du chantier est prévu pour : SEPTEMBRE 2026. Délai global de l'opération : 31 mois période de préparation incluse (3 mois par phase) à compter de l'ordre de service de démarrage de chantier (un OS par phase). Les dates prévisionnelles de démarrage par phase et les délais d'exécution sont précisées au règlement de consultation
Identifiant interne: T-PF-1779840
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs
Nomenclature complémentaire (cpv): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/09/2026
Durée: 31 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Qualité des produits proposés
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 50
Critère:
Type: Qualité
Description: Délais d'immobilisation et stock
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10
Critère:
Type: Coût
Description: Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lyon
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Lyon
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 1 700 000,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: TK ELEVATOR FRANCE
Offre:
Identifiant de l’offre: TEN-0001
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur de l'offre: 1 687 700,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 2025141200000
Titre: Remplacement de 22 ascenseurs - Résidence Léo Lagrange - 69200 Vénissieux
Date de conclusion du marché/concession: 03/07/2026
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 4
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 4
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement: 23C8D790-DA8A-460D-3826358BDDC461ED
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: GrandLyon Habitat
Numéro d’enregistrement: 4146
Adresse postale: 2 Place de Francfort Cs 13754
Ville: Lyon
Code postal: 69444
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Point de contact: Freixinos Jean-Noël
Téléphone: 0472746800
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Tribunal administratif de Lyon
Numéro d’enregistrement: 23C8D7B9-DF61-EE75-5C96B5AC474807DB
Adresse postale: 184, rue Duguesclin
Ville: Lyon
Code postal: 69433
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Téléphone: 0487635000
Télécopieur: 0487635250
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Tribunal administratif de Lyon
Numéro d’enregistrement: 23C8D7D4-C4A5-6804-8EA33E10C9891B06
Adresse postale: 184, rue Duguesclin
Ville: Lyon
Code postal: 69433
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Téléphone: 0478141010
Télécopieur: 0478141065
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: TK ELEVATOR FRANCE
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1779840-1-0-1
Adresse postale: 20 Rue Francois Cevert
Ville: Angers
Code postal: 49000
Subdivision pays (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du bénéficiaire effectif: France
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0000
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 771db0dc-7ff6-4080-9d6b-f40bf8f13edd - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 16/07/2026 10:10:51 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 497116-2026
Numéro de publication au JO S: 136/2026
Date de publication: 17/07/2026
