1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: GrandLyon Habitat
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Remplacement de 22 ascenseurs - Résidence LÉO LAGRANGE - 69200 VÉNISSIEUX
Description: La présente consultation a pour objet le remplacement de 22 ascenseurs de la résidence Léo Lagrange à VÉNISSIEUX. Les prestations font l'objet d'un lot unique Le marché est réparti en 6 phases, comme suit : - Phase 1 : Bâtiment N - Phase 2 : Bâtiment O2 - Phase 3 : Bâtiment O1 - Phase 4 : Bâtiment K2 - Phase 5 : Bâtiment L - Phase 6 : Bâtiment K1 Il sera attribué un marché à prix mixte révisables, confié à une entreprise unique ou un groupement. En cas de candidature groupée, le mandataire du groupement sera obligatoirement solidaire de chacun des membres du groupement. Le délai d'exécution est fixé dans le marché et ne peut en aucun cas être changé. À titre d'information, le démarrage prévisionnel du chantier est prévu pour : SEPTEMBRE 2026. Délai global de l'opération : 31 mois période de préparation incluse (3 mois par phase) à compter de l'ordre de service de démarrage de chantier (un OS par phase). Les dates prévisionnelles de démarrage par phase et les délais d'exécution sont précisées au règlement de consultation
Identifiant de la procédure: 896d270b-cdd3-4a0c-9caa-be445f65bf49
Identifiant interne: 2025-1412/AOO/ASC L.LAGRANGE/DP
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs
Nomenclature complémentaire (cpv): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Pour obtenir tous les renseignements techniques ou administratifs qui leurs seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard dix (10) jours francs avant la date limite de remise des plis, une demande par le biais du profil acheteur depuis www.marches-publics.info
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Document de marché
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Remplacement de 22 ascenseurs - Résidence LÉO LAGRANGE - 69200 VÉNISSIEUX
Description: La présente consultation a pour objet le remplacement de 22 ascenseurs de la résidence Léo Lagrange à VÉNISSIEUX. Les prestations font l'objet d'un lot unique Le marché est réparti en 6 phases, comme suit : - Phase 1 : Bâtiment N - Phase 2 : Bâtiment O2 - Phase 3 : Bâtiment O1 - Phase 4 : Bâtiment K2 - Phase 5 : Bâtiment L - Phase 6 : Bâtiment K1 Il sera attribué un marché à prix mixte révisables, confié à une entreprise unique ou un groupement. En cas de candidature groupée, le mandataire du groupement sera obligatoirement solidaire de chacun des membres du groupement. Le délai d'exécution est fixé dans le marché et ne peut en aucun cas être changé. À titre d'information, le démarrage prévisionnel du chantier est prévu pour : SEPTEMBRE 2026. Délai global de l'opération : 31 mois période de préparation incluse (3 mois par phase) à compter de l'ordre de service de démarrage de chantier (un OS par phase). Les dates prévisionnelles de démarrage par phase et les délais d'exécution sont précisées au règlement de consultation
Identifiant interne: T-PF-1779840
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs
Nomenclature complémentaire (cpv): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/09/2026
Durée: 31 Mois
5.1.4.
Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée:
La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
5.1.11.
Documents de marché
Canal de communication ad hoc:
Nom: AW Solutions
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de soumission:
Soumission par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 23/03/2026 11:30:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Durée de validité des offres: 4 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 23/03/2026 15:00:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Conditions du marché:
Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation électronique: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lyon
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Lyon
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement: 0470AE6B-C9C5-8B26-52E0AA9245C2D818
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: GrandLyon Habitat
Numéro d’enregistrement: 4146
Adresse postale: 2 Place de Francfort Cs 13754
Ville: Lyon
Code postal: 69444
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Point de contact: Freixinos Jean-Noël
Téléphone: 0472746800
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Tribunal administratif de Lyon
Numéro d’enregistrement: 0470AEA5-9F65-BF67-76E355CA4BDB5008
Adresse postale: 184, rue Duguesclin
Ville: Lyon
Code postal: 69433
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Téléphone: 0487635000
Télécopieur: 0487635250
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Tribunal administratif de Lyon
Numéro d’enregistrement: 0470AEBA-F006-8203-B3F910E2AA826C18
Adresse postale: 184, rue Duguesclin
Ville: Lyon
Code postal: 69433
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Téléphone: 0478141010
Télécopieur: 0478141065
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Identifiant/version de l’avis: a3994322-1072-476d-8a40-d1633629d241 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 16
Date d’envoi de l’avis: 16/02/2026 15:26:02 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 117091-2026
Numéro de publication au JO S: 34/2026
Date de publication: 18/02/2026
