Centrale des marchés
83 réadaptation de l'ancienne zone technique au camp de Canjuers-Montferrat 83 réadaptation de l'ancienne zone technique au camp de Canjuers-Montferrat montferrat - camp de Canjuers - réadaptation de l'ancienne zone technique - implantation SMR. ville : Lyon Cedex 07, c...
DRSID Lyon 69347Lyon gabrielle.deiller@intradef.gouv.fr 0437273515
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

83 réadaptation de l'ancienne zone technique au camp de Canjuers-Montferrat

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 220583

Date de clôture estimée : 11/10/12
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (18/09/12)
12-179597
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : DRSID Lyon.
Correspondant : Mme Deiller Gabrielle, Mindef/Sga/Dcsid/Esid Lyon, B.P. 97423 B.P. 97423, 69347 Lyon Cedex 07, tél. : 04-37-27-20-09, télécopieur : 04-37-27-35-15, courriel : gabrielle.deiller@intradef.gouv.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Défense.

Objet du marché : montferrat - camp de Canjuers - réadaptation de l'ancienne zone technique - implantation SMR.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45223220
Objets supplémentaires : 45311200, 45331210, 45332000.

Lieu d'exécution : camp de Canjuers Montferrat.

Code NUTS : FR825.

Caractéristiques principales :
le marché comprend 4 lots.
Lot n° 1 : Tce
Lot n° 2:electricité -BT Cf
Lot n° 3: Chauffage -Ventilation -Plomberie
Lot n° 4 :V.R.D
L'Entreprise doit proposer, en complément de son offre, les prestations techniques de construction suivantes:
lot n°1 TCE : CE n°7 travaux de toiture : article 7.1 Isolation -étanchéité
Le délai d'exécution global est de 11 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux.
Le marché prévoit une période de préparation de 1 mois, commune à tous les lots et comprise dans le délai d'exécution.
Le délai d'exécution propre au lot pour lequel le titulaire s'engage sera notifié par ordre de service avec le calendrier détaillé d'exécution.
Les ateliers de maintenance du 3e Régiment d'artillerie de Marine, bénéficiaires de l'opération, doivent pouvoir garder leur capacité opérationnelle. De ce fait, les travaux seront effectués en 2 phases :
PHASE 1 :
concerne le bâtiment n°029, le bâtiment n°030, le bâtiment n°338, les travaux de réseaux et de voiries.
Le chantier sera clôturé dans toute cette zone avec un accès réservé au chantier.
a l'issue de cette 1ère phase, le déménagement de leurs matériels par le 3e Rama sera effectué des bâtiments n°35, n°53 et n°54 vers les bâtiments n°29 et n°30. Ce déménagement s'effectuera au maximum sur 5 jours.
phase 2 :concerne le bâtiment n°35, le bâtiment n°053 et le bâtiment n°054, les travaux de réseaux et de voiries.
Le chantier sera clôturé dans toute cette zone avec un accès réservé au chantier
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les travaux sont répartis en corps d'état désignés ci-après
Lot 1:
ce n°1 GROS oeuvre - mAÇONNERIE
CE n°2 carrelage -faience
ce n°3 revetements muraux
ce n°4 resine de sol
ce n°5 cloisonnement -plafonds suspendus
ce n°6 Menuiseries
Lot n°3:
ce n°1 : CHAUFFAGE - vENTILATION
CE n°2:plomberie Sanitaire
Lot n°4
ce n°1: RESEAUX
CE n°2: VOIRIE - ouvrages annexes.
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Cautionnement et garanties exigés : néant.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : marché financé sur le budget de l'etat - mission Défense - programme 212 : Soutien à la politique de défense - action 04 : Politique immobilière Crédits : 02 infrastructure
Le marché sera conclu à prix global forfaitaire
les prix sont fermes révisables
les délais de paiement des avances, des acomptes et solde sont fixés à 30 jours à compter de la date d'origine de la créance.
Avance fixée à 5 % du montant (T.T.C.) pour les marchés supérieurs à 50 000 euro(s) (H.T.) Et dont le délai d'exécution est supérieur à 2 mois.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement d'entreprises conjoint ou solidaire
En cas de groupement conjoint le mandataire sera soliadaire des co-traitants.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat : lot n°1: Qualibat:6232-3211
Lot n°2 :QUALIFELEC spécialité TC indice Cf2 mention FO- e2
Lot n°3: Qualibat:5111 -5361 -5431
lot n°4: 1311 - 13141 ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC 4, Déclaration de sous-traitance (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 11 octobre 2012, à 11 heures.

Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : ESIID-12-320-323.

Renseignements complémentaires : pour tout renseignements d'ordre technique
adjudant Laguerre tel 04 83 08 15 27 télécopieur : 04 83 08 19 19
ou M. Caruana tel 04 83 08 15 80
d'ordre administratif
Mme Deiller 04 37 27 20 09
l'ensemble du dossier est consultable et téléchargeable sur le site www.marches-publics.gouv.fr . Les entreprises devront laisser, sur ce site, une adresse mail valide en cas de modification du dossier. Il est possible de transmettre les offres par voie électronique, exclusivement sur ce site (modalités précisées dans le règlement de la consultation).

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 septembre 2012.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon et greffe du tribunal administratif de Lyon 184 rue Duguesclin, 69000 Lyon, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon et greffe du tribunal administratif de Lyon 184 rue Duguesclin, 69000 Lyon, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 tce.
ce n-1 Gros oeuvre - maçonnerie
Ce n°2 carrelage/faience
ce n°3 revetements muraux
ce n°4 resine de sol
ce n°5 cloisonnement/ plafonds suspendus
ce n°6 MENUISERIES.

C.P.V. - Objet principal : 45223220
Objets supplémentaires : 45431000, 24327400.
Lot(s) 2 electricité Bt/Cf.
Electricité Bt/Cf.

C.P.V. - Objet principal : 45311200.
Lot(s) 3 chauffage/Ventilation/Plomberie.
ce n-1 : chauffage / ventilation
ce n°2: plomberie sanitaire.

C.P.V. - Objet principal : 45232141
Objets supplémentaires : 45331210, 45330000.
Lot(s) 4 v.r.d.
ce n-1 RESEAUX
CE n°2: voirie / ouvrages annexes.

C.P.V. - Objet principal : 45223220

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00