Rénovation de la crèche Jean Moulin 9 rue Victor Lacaille d'Esse 71100 Chalon-sur-Saône – Lots 2-5-6-7-8-9-10-11-15

Nom complet de l'acheteur : CA LE GRAND CHALON

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 24710058900099

Ville : CHALON-SUR-SAONE

Code postal : 71100

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 71

Intitulé du marché : Rénovation de la crèche Jean Moulin 9 rue Victor Lacaille d'Esse 71100 Chalon-sur-Saône – Lots 2-5-6-7-8-9-10-11-15

Code CPV principal - Descripteur principal : 45000000

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Rénovation de la crèche Jean Moulin 9 rue Victor Lacaille d'Esse 71100 Chalon-sur-Saône – Lots 2-5-6-7-8-9-10-11-15. Reference de l'avis initial : Annonce n°25-45727 - Mis en ligne sur le site www.boamp.fr le 22/04/2025. Marché de travaux à prix global et forfaitaire, passé selon la procédure adaptée en application des articles R.2123-1 et L2123-1 du code de la commande publique. Le marché global est décomposé en 16 lots. Le lot 2 est décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle. Valeur estimée globale pour tous les lots : 1 988 700 euros HT. Le marché débute à compter de sa notification et se termine à la fin du délai de garantie de parfait achèvement. Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 14 mois (tranches optionnelles comprises) hors période de préparation de chantier de maximum 5 semaines. Le délai limite d’affermissement des tranches optionnelles 1 est de 14 mois à compter de la notification du marché correspondant à la tranche ferme. Le délai d’exécution de la tranche optionnelle pour le lot 2 est de 9 semaines (délais de commande compris). Lieu principal d'exécution du marché : 9 rue Victor Lacaille d'Esse 71100 Chalon-sur-Saône

Critères d'attribution : Pour les lots 2, 8, 10, 11, 15 : - Critère 1 : Prix - pondération 60% - Critère 2 : Qualité des matériaux/équipements mis en oeuvre au regard des fiches techniques demandées - pondération 20% - Critère 3 : Pertinence de la méthodologie mise en place afin de répondre aux délais de l'opération - pondération 10% - Critère 4 : Qualité et pertinence de la méthodologie et des dispositions spécifiques mises en oeuvre pour garantir les exigences HQE du bâtiment - pondération 5% - Critère 5 : Pertinence des mesures prises pour la gestion des déchets et des approvisionnements au regard des contraintes du site - pondération 5% Pour les lots 5, 6, 7, 9 : Critère 1 : Prix - pondération 60% Critère 2 : Qualité des matériaux/équipements mis en oeuvre au regard des fiches techniques demandées - pondération 20% Critère 3 : Pertinence de la méthodologie mise en place afin de répondre aux délais de l'opération - pondération - pondération 10% Critère 4 : Qualité et pertinence de la méthodologie et des dispositions spécifiques mises en oeuvre pour garantir les exigences HQE, thermiques et étanches du bâtiment - pondération 5% Critère 5 : Pertinence des mesures prises pour la gestion des déchets et des approvisionnements au regard des contraintes du site pondération 5%

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

Le présent avis d'attribution ne concerne que les lots 2-5-6-7-8-9-10-11-15. Un avis d'attribution relatif aux lots 1, 3, 12, 13, 14 et 16 a été publié le 14/08/2025 sous le n°25-92454 Un avis d'attribution relatif au lot 4 a été publié le 05/12/2025 sous le n°25-134262. Valeur estimée hors TVA pour les lots 2-5-6-7-8-9-10-11-15 : 1 019 700 euros. Lot 2 : terrassements - V.R.D. Attributaire : TERIDEAL-TARVEL - 90 rue André Citroën – CS6009 69747 GENAS Cedex PME : NON. Valeur de l'offre : montant global et forfaitaire de 142 000,00 Euros HT décomposé comme suit : tranche ferme : 133 864,00 Euros HT / tranche optionnelle : 8 136,00 Euros HT Nombre d'offres reçues : 1. Notification du marché : 24/10/2025. Lot 5 : façades Attributaire : P.I.E.R. - 10 rue des Métiers 21170 SAINT USAGE PME : OUI. Valeur de l'offre : 161 751,00 euro(s) HT Nombre d'offres reçues : 3. Notification du marché : 24/10/2025. Lot 6 : étanchéité Attributaire : EXPERT ETANCH - 2 Rue en Clairvot 21850 SAINT APOLLINAIRE PME : OUI. Valeur de l'offre : 122 537,32 euro(s) HT Nombre d'offres reçues : 4. Notification du marché : 24/10/2025. Lot 7 : menuiseries extérieures Attributaire : G1 - 11 route de Lyon 71100 SAINT-REMY PME : OUI. Valeur de l'offre : 144 371,00 euro(s) HT Nombre d'offres reçues : 3. Notification du marché : 24/10/2025. Lot 8 : menuiseries intérieures bois Attributaire : MENUISERIE ROGER - 9 rue de la Gare 21260 SELONGEY. PME : OUI. Valeur de l'offre : 226 251,05 euro(s) HT Nombre d'offres reçues : 2. Notification du marché : 24/10/2025. Lot 9 : cloisons - peintures - isolations Attributaire : VAGINET - 5 ALLEE DU CHAMP PACAUD 71640 DRACY LE FORT PME : OUI. Valeur de l'offre : 170 000,00 euro(s) HT Nombre d'offres reçues : 3. Notification du marché : 24/10/2025. Lot 10 : carrelage - faïence Attributaire : TACHIN - 1 RUE DE HUCHEY 21110 GENLIS PME : OUI. Valeur de l'offre : 25 831,87 euro(s) HT Nombre d'offres reçues : 4 Notification du marché : 24/10/2025. Lot 11 : sols souples Attributaire : MSB REVETEMENT - 12 Rue de la Fontaine 71390 SAINT BOIL PME : OUI. Valeur de l'offre : 34 939,68 euro(s) HT Nombre d'offres reçues : 5. Notification du marché : 30/10/2025. Lot 15 : ascenseur Attributaire : OTIS - 4 Rue Edouard Denis Balbus 71100 Chalon-Sur-Saône PME : NON. Valeur de l'offre : 16 967,86 euro(s) HT Nombre d'offres reçues : 1. Notification du marché : 28/10/2025. Le montant total du marché, tous lots confondus est de : 1 959 778,77 euros HT. - Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d'Assas - BP 61616 - 21016 - Dijon Cedex Tel : +33 380739100 / courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr Adresse internet : http://dijon.tribunal-administratif.fr/ - Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Conformément aux articles L551-1 et suivants et R551-1 et suivants du Code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Dijon peut être saisi d'un référé pré--contractuel jusqu'à la signature du contrat. Conformément aux articles L551-13 et suivants et R551-7 et suivants du Code de Justice Administrative et sous les conditions édictées par ces articles, le Tribunal Administratif de Dijon peut être saisi d'un référé contractuel, au plus tard le 31ème jour suivant la publicité de l'avis attribution du contrat. La validité du contrat peut en outre être contestée devant le Tribunal Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité informant à la fois de la conclusion du contrat et des modalités de sa consultation en application du Recours dit "Tarn et Garonne" conformément à l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 04/04/2014 (n°358994). Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télé recours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr -Modalités de consultation du marché signé : Le marché signé peut être consulté dans le respect des secrets protégés par la loi, au service de la Commande Publique - 1 Rue de Bourgogne 71100 Chalon sur Saône, après demande de rendez-vous par mail adressée à : service.marches@chalonsursaone.fr