Avis de marché - Avis n° 24-71583 du 19/06/2024
Département(s) de publication : 70
Annonce n° 24-71583
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Communauté de Communes du Pays de Lure
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 24700066400109
Ville : Lure
Code postal : 70200
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 70
Section 2 - Communication
Identifiant interne de la consultation : PA-015-2024
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Communauté de Communes du Pays de Lure
Adresse mail du contact : Contact@pays-de-lure.fr
Numéro de téléphone du contact : +33 0384890044
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
- Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Voir DCE
- Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Voir DCE
- Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Voir DCE
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 09/07/2024 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Prix : 70 % Valeur technique : 30 %
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Travaux de mise en séparatif du réseau d'assainissement route de Faucogney (RD72) à St Germain
Code CPV principal - Descripteur principal : 45232410
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La présente consultation concerne la mise en séparatif du réseau d'assainissement Route de Faucogney (RD72) à SAINT-GERMAIN (70). Le marché sera un marché de travaux.
Lieu principal d'exécution du marché : RD 72 Route de faucogney à st germain (70200)
Durée du marché (en mois) : 3
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Visite sur site et/ou consultation sur place Sans être obligatoire, une visite sur site est vivement conseillée. Elle est laissée au soin du candidat. Contact : représentant de la Maîtrise d'oeuvre : David DUJARDIN (BC2I) - Maître d'Ouvrage : Communauté de Communes du Pays de Lure ZA de la Saline - rue des Bernier - BP50 - 70200 LURE Représentant du Maître d'Ouvrage : Isabelle ARNOULD - Maître d'oeuvre : BC2I 6, rue Derrière le Mottet 70000 Colombe-Lès Vesoul Représentant du Maître d'oeuvre : David DUJARDIN - Durée du marché ou délai d'exécution : 14 semaines - Date prévisionnelle de commencement des travaux : Septembre 2024 Transmission par voie électronique Les offres seront établies en euros. Les DCE peuvent être téléchargés à cette adresse : www.pays-de-lure.fr - rubrique « Marchés publics » Transmission par voie postale ou remise en mains propres La transmission par voie postale ou remise en main propre n'est pas acceptée. Remise des offres uniquement via le profil acheteur : www.pays-de-lure.fr - rubrique « Marchés publics » Voies de recours Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Besançon : 30, rue Charles Nodier - 25 044 BESANCON Cedex 3 Téléphone : 03 81 82 60 00 - Fax : 03 81 82 60 01 - Courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr http://besancon.tribunal-administratif.fr/ Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser au Greffe du Tribunal Administratif de Besançon, aux mêmes coordonnées ci-avant.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 19/06/2024
