Construction d’une nouvelle bâche à la station de pompage de MOFFANS-ET-VACHERESSE

Nom complet de l'acheteur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LURE

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 24700066400117

Ville : LURE

Code postal : 70200

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 70

Lien vers le profil d'acheteur : https://www.pays-de-lure.fr/

Identifiant interne de la consultation : PA-013-2026

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : CUNAT Franck

Adresse mail du contact : franck-cunat@pays-de-lure.fr

Numéro de téléphone du contact : +33 384890044

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 26/06/2026 à 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Intitulé du marché : Construction d’une nouvelle bâche à la station de pompage de MOFFANS-ET-VACHERESSE

Code CPV principal - Descripteur principal : 45247270

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : La présente consultation concerne la construction d'une nouvelle bâche pour la station de pompage d'eau potable à MOFFANS-ET-VACHERESSE (70). Le marché sera un marché de travaux. Début des travaux : Le Maître d'ouvrage (l'Acheteur) souhaite la mise en service de la nouvelle bâche, et donc la fin des travaux, pour l'automne 2026. Il souhaite donc un démarrage des travaux fin août, début septembre 2026. Délais d'exécution : Le délai d'exécution des travaux est fixé à 2 mois par le Maître d'ouvrage. Critères de sélection : Prix (60 %) - Valeur technique (40 %) Obtention du dossier de consultation Le Dossier de consultation est disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante : www.pays-de-lure.fr - rubrique « Marchés Publics ». Aucune demande d'envoi du dossier sur support physique électronique n'est autorisée. Transmission par voie électronique Les offres seront établies en euros. Les DCE peuvent être téléchargés à cette adresse : www.pays-de-lure.fr - rubrique « Marchés publics » Transmission par voie postale ou remise en mains propres La transmission par voie postale ou remise en main propre n'est pas acceptée. Renseignements complémentaires : Pour les renseignements d'ordre administratif : Communauté de Communes du Pays de Lure : Franck CUNAT Tél. : 03 84 89 00 30 - Fax : 03 84 89 00 31 Courriel : franck-cunat@pays-de-lure.fr Pour les renseignements d'ordre technique : BC2I : David DUJARDIN ou Vincent FAIVRE Tél. : 09 60 37 26 75 Courriel : contact@bc2i70.fr Voies de recours : Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Besançon : 30, rue Charles Nodier - 25 044 BESANCON Cedex 3 Téléphone : 03 81 82 60 00 - Fax : 03 81 82 60 01 - Courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr http://besancon.tribunal-administratif.fr/ Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser au Greffe du Tribunal Administratif de Besançon, aux mêmes coordonnées ci-avant.

Lieu principal d'exécution du marché : Station de pompage d'eau potable à Moffans et Vacheresse (70200)

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires : Sans être obligatoire, une visite sur site est vivement conseillée. Elle est laissée au soin du candidat. Contact : représentant de la Maîtrise d’œuvre : David DUJARDIN (BC2I)