Centrale des marchés
28 remplacement d'une chaudière et à la réhabilitation de la chaufferie avec mise en conformité du local du site midi auto à Lucé 28 remplacement d'une chaudière et à la réhabilitation de la chaufferie avec mise en conformité du local du site midi auto à Lucé marché de travaux relatif au remplacement d'une chaudière et à la r...
Chartres Aménagement 28000Chartres virginie.chevauchet@chartres-amenagement.com 0237238396
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

28 remplacement d'une chaudière et à la réhabilitation de la chaufferie avec mise en conformité du local du site midi auto à Lucé

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1242690

Date de clôture estimée : 24/10/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (30/09/14)
14-145328

28Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Chartres Aménagement.
Correspondant : M. Masselus Franck, PDG, 14 rue Saint Michel 28000 Chartres tél. : 02-37-22-05-29 télécopieur : 02-37-23-83-96 courriel : virginie.chevauchet@chartres-amenagement.com.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : marché de travaux relatif au remplacement d'une chaudière et à la réhabilitation de la chaufferie avec mise en conformité du local du site Midi Auto 28 à LUCE (28110).

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : 52 rue du Maréchal Leclerc, 28110 Lucé.

Code NUTS : øFR24ø.

Caractéristiques principales :
marché de travaux relatif au remplacement d'une chaudière et à la réhabilitation de la chaufferie avec mise en conformité du local du site Midi Auto 28 à LUCE
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : les candidats doivent impérativement présenter une proposition financière pour la prestation supplémentaire éventuelle (Pse) suivante : Pse1 Prestation Supplémentaire Eventuelle " Contrat d'entretien de type P2 ".
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 17 novembre 2014.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Conditions de participation :

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.
- : capacités professionnelles :
-présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils sont effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- : capacités techniques :
-déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années,
-déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature, ;
- : capacités financières :
-déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours de ces trois derniers exercices disponibles (à indiquer dans le formulaire Dc2 susmentionné),
le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par le maître de l'ouvrage s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière. ;
- : un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat. ;
- : l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle.

Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique : 40 % ;
- prix : 60 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 24 octobre 2014, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2014/1100300/02 chaudière.

Renseignements complémentaires : pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 7 jours avant la date limite de remise des offres une demande écrite à :
chartres amenagement (spl)
a l'attention de M. Etienne Antoine
Adresse : 14, rue Saint Michel - 28000 Chartres
E.Mail : etienne.antoine@chartres-amenagement.com.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 septembre 2014.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Chartres aménagement.
Correspondant : Mme Chevauchet Virginie, 14 rue saint Michel, 28000 Chartres, tél. : 06-18-32-77-94, courriel : virginie.chevauchet@chartres-amenagement.com.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de Grande Instance de Chartres 3 rue Saint Jacques 28019 Chartres tél. : 02-37-18-77-00 télécopieur : 02-37-18-77-60.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du tribunal de grande instance de Chartres 3 reu Saint Jacques 28019 Chartres tél. : 02-37-18-77-00 télécopieur : 02-37-18-77-60.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00