Centrale des marchés
renouvellement et renforcement du réseau d'eau potable - communes de caudan, plouay, riantec et hennebont pour le compte de Lorient Agglo Renouvellement et renforcement du réseau d'eau potable - Communes de Caudan, Plouay, Riantec et Hennebont designation : Lorient Agglomération ville : Lorient cedex adresse : CS 20001 tel :...
Lorient Agglomération 56314Lorient cedex commande-publique@agglo-lorient.fr 02 90 74 71 99
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Renouvellement et renforcement du réseau d'eau potable - communes de caudan, plouay, riantec et hennebont pour le compte de Lorient Agglo

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1700850

Date de clôture estimée : 26/10/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (30/09/15)
15-148568
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 56
Annonce No 15-148568
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Lorient Agglomération.
 Correspondant : M. Lorient Agglomération le président de, cs 20001 56314 Lorient Cedex, tél. : 02-90-74-71-89, télécopieur : 02-90-74-71-99, courriel : commande-publique@agglo-lorient.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.e-megalisbretagne.org.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) de l'entité adjucatrice : Eau.

Objet du marché : renouvellement et renforcement du réseau d'eau potable - communes de Caudan, Plouay, Riantec et Hennebont.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45231300.
Lieu d'exécution : territoire de Lorient Agglomération.
Code NUTS : |FR524|.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

renouvellement des canalisations des réseaux eau potable comprenant la confection de plans, du terrassement, la fourniture et la pose de canalisations eau potable
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : confection de plans et documents de recolement : environ 275 ml
terrassement de tranchées nécessitant le brise roche hydraulique : environ 200 m3
fourniture et mise en place de matériaux de carrière (sable de carrière 4/6 mm) : environ 75 ml
fourniture et mise en œuvre d'enrobé à froid : environ 200 mètres carrés.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : la collectivité se réserve la possibilité de recourir à une procédure négociée pour la réalisation de prestations similaires à l'issue du marché.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 30 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r janvier 2016.
Cautionnement et garanties exigés : aucune retenue de garantie.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : ressources propres de la collectivité maître d'ouvrage
Une avance est accordée d'un montant de 15% du montant (T.T.C.) de chaque tranche affermie
le délai de paiement et le point de départ de ce délai sont fixés à l'article 98 du Code des Marchés Publics.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : il n'est pas imposé de forme juridique au groupement. Mais en cas de groupement conjoint, le mandataire sera nécessairement solidaire.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics, concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : 
     - Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : les documents à produire par les candidats sont listés au Règlement de la Consultation.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix : 50 %;
     - valeur technique appréciée au regard du mémoire technique - reconnaissance du site : reportage photographique et identification des contraites spécifiques aux chantiers (continuité de service, interventions chez les particuliers...) et appropriation du projet dans ses caractéristiques techniques (propositions éventuelles d'optimisation du projet) : 35% - dispositions et méthodologie spécifiquement mises en place par l'entrepreneur au regard des contraintes techniques et environnementales spécifiques au chantier (circulation, méthodologie, matériau...) : 35% - moyens humaisn et matériels (étude, encadrement et chantier) spécifiquement affectés à l'opération : 15% - pertinence du planning d'exécution : 15% : 50 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 26 octobre 2015, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 15160.

Renseignements complémentaires : les opérateurs économiques sont invités à déposer leur offre par voie électronique sur le profil acheteur de la collectivité.
Si les opérateurs économiques ne choisissent pas la transmission de façon dématérialisée, ils ont la possibilité de transmettre leur offre sur support papier ou sur support physique électronique, sous enveloppe dûment cachetée portant la mention extérieure "[Renouvellement et renforcement du réseau eau potable - communes de Caudan, Plouay, Riantec et Hennebont] - procédure adaptée - ne pas ouvrir". Cette enveloppe sera envoyée par la poste ou par coursier à l'adresse indiquée en I-1. Elle peut également être remise directement de 8h30 à 17h30 (17h le jour limite de remise des offres) à Lorient Agglomération - maison de l'agglomération - rez de chaussée - accueil.
Les options détaillées plus haut sont entendues au sens communautaire et correspondent à des achats complémentaires dans le code des marchés publics.
lieux d'exécution : Commune d'hennebont - rue du 08 Mai 1945
commune de Riantec - rue Léon Breurec
Commune de Caudan - rue Vincent Auriol et Borgnis Desbordes
Commune de Plouay - liaison vers Lanvaudan (de Kerprat Vihan à la Chapelle de Vrai Secours)
Les délais d'exécution sont les suivants :
tranche ferme : le délai global d'exécution minimum est de 10 mois décomposé comme suit :
Phase 1 : Commune d'hennebont : 2 mois
phase 2 : Commune de Riantec : 3 mois
phase 3 : Commune de Caudan : 2 mois
phase 4 : Commune de Plouay : 3 mois
par dérogation à l'article 28.1 du Ccag-Travaux, la période de préparation de chaque chantier est de 1 mois, hors délais d'exécution, à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.
tranche CONDITIONNELLE : le délai d'exécution maximum est de 1 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : juin ou juillet 2015
Conformément à l'article 45-iii du Code des marchés publics, pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander à ce que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché sous peine de rejet de son pli.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 septembre 2015.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Lorient Agglomération Direction des Services Juridiques Commande Publique.
 cs 20001,  56314 Lorient Cedex, , tél. : 02-90-74-71-89, , télécopieur : 02-90-74-71-99, , courriel : commande-publique@agglo-lorient.fr,  adresse internet : https://marches.megalisbretagne.org.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes 3 Contour de la Motte 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : greffe.tarennes@juradm.fr, télécopieur : 02-40-47-90-68.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Lorient Agglomération Direction des Services Juridiques Commande Publique cs 20001 56314 Lorient Cedex, tél. : 02-90-74-71-89, courriel : commande-publique@agglo-lorient.fr, télécopieur : 02-90-74-71-99.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00