Centrale des marchés
Marché de maîtrise d’oeuvre pour : OP B145019, espace agents (restructuration de la laverie) Lanester Marché de maîtrise d’oeuvre pour : OP B145019, espace agents (restructuration de la laverie) Consultation selon la procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des marchés ...
Semaeb 56103Lorient
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de maîtrise d’oeuvre pour : OP B145019, espace agents (restructuration de la laverie)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1242867

Date de clôture estimée : 13/10/14
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (01/10/14)
7108470601
Lanester
Marché de maîtrise d’oeuvre pour : OP B145019, espace agents (restructuration de la laverie)
Consultation selon la procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des marchés publics

Programme prévisionnel des investissements immobiliers dans les lycées publics, PPI 2010-2014
Programme prévisionnel des investissements immobiliers dans les lycées publics, PPI 2010-2014
1. Maître d’ouvrage : Région Bretagne, Direction de l’immobilier et de la
logistique, service de la conduite des opérations d’investissement, 283, avenue du Général-Patton, CS 21101, 35711 Rennes cedex 7.
2. Mandataire du maître de l’ouvrage/organisme qui passe le marché :
Semaeb, agence du Morbihan, centre La Découverte, immeuble Penfret, 39, rue de la Villeneuve, BP 327, 56103 Lorient cedex, dont le siège est situé au 318, route de Fougères, CS 60802, 35708 Rennes cedex.
3. Procédure de passation : consultation selon la procédure adaptée en
application de l’article 28 du Code des marchés publics.
4. Objet des marchés : marché de maîtrise d’oeuvre pour : OP B145019,
espace agents (restructuration de la laverie).
Lieu d'exécution : lycée Jean Macé, Lanester.
5. Caractéristiques principales :
Nature et étendue : le marché comporte une seule tranche : phase
conception : DIAG, REL, AVP - PRO, ACT, EXE Pré, DQE, SSI pré, DUEM et phase réalisation : études d’exécution EXE post-consultation, SSI post-
consultation, DET, VISA, SYNTH, AOR, DUEM.
La mission OPC sera présentée en prestation supplémentaire.
La maîtrise d’oeuvre sera un bureau d’études techniques pluridisciplinaire ou un groupement de bureaux d’études, dont le mandataire sera le bureau d’études «grandes cuisines, laveries». Les soumissionnaires devront présenter les compétences dans les domaines suivants : grandes cuisines, laveries, économie de la construction, structure, charpente, thermique, chauffage, ventilation, fluides, électricité et OPC (ordonnancement pilotage et coordination de chantier).
Des prestations supplémentaires ou alternatives sont définies au règlement de consultation (mission OPC en option).
Montant prévisionnel des travaux (stade programme) : 165 000 euros HT.
Durée du marché ou délai d'exécution :
Démarrage prévisionnel des études : en octobre 2014.
Démarrage prévisionnel des travaux : en mai 2015 (durée des travaux 3 mois, congés et préparation) + 12 mois de parfait achèvement.
Autres renseignements : le marché débutera à compter de octobre 2014. Études + suivi de travaux + parfait achèvement.
Les variantes ne sont pas autorisées.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire.
6. Modalités essentielles de financement et de paiement :
Financement : ressources propres du Conseil régional de Bretagne abondées par des ressources externes, soit dans le cadre d’emprunt, soit par le biais de subventions spécifiques en cas d’éligibilité ou de participations
publiques.
Paiement : conformément aux articles 86 à 111 du Code des marchés
publics.
7. Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités des candidats : les candidats devront produire un dossier complet comprenant la lettre de candidature (DC1 ou forme libre), les renseignements sur les garanties et capacités techniques et financières visées aux articles 44 et 45 du Code des marchés publics et détaillés au règlement de consultation (DC2 ou forme libre) et les attestations d'assurances de l’année en cours.
8. Délais de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de remise des offres.
Retrait des dossiers : le dossier de consultation des entreprises, DCE peut être retiré gratuitement sur demande écrite (lettre ou fax), auprès de :
Semaeb, agence de Lorient, centre de la Découverte, 39, rue de la Villeneuve, BP 327, 56103 Lorient cedex, mail : lorient@semaeb.fr
Fax 02.97.64.78.99. URL : https://www.e-megalisbretagne.org
9. Date et lieu de remise des offres : les dossiers contenant la candidature et l’offre, tels que définis dans le règlement de consultation, devront parvenir avant lundi 13 octobre 2014 à 12 h 00 par lettre recommandée avec accusé de réception ou être déposées contre récépissé à l’adresse suivante : Semaeb, agence du Morbihan, centre La Découverte, immeuble Penfret, 39, rue de la Villeneuve, BP 327, 56103 Lorient cedex, et ils porteront la mention : «ne pas ouvrir. Offre pour OP B145019. Espace agents (restructuration de la laverie), lycée Jean Macé, Lanester. Mission de maîtrise
d’oeuvre».
Le dossier peut également être téléchargé en ligne sur la salle régionale des marchés publics : www.e-megalisbretagne.org
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes peuvent être envoyées : Semaeb, centre de la Découverte, immeuble Penfret, BP 327, 56103 Lorient cedex, ou par voie dématérialisée à l'adresse suivante :
www.e-megalisbretagne.org
10. Critères de jugement des offres : l'offre économiquement la plus avantageuse sera retenue selon les critères suivants pondérés : (voir le règlement de la consultation) :
- 60 % : valeur technique,
- 40 % : coût des prestations.
11. Renseignements :
D'ordre administratif et/ou technique : M. Brun et Mme Le Bec, Semaeb, agence du Morbihan, centre La Découverte, immeuble Penfret, 39, rue de la Villeneuve, BP 327, 56103 Lorient cedex, tél. 02 97 64 78 90.
Fax 02.97.64.78.99.
Procédure de recours :
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : tribunal administratif de Rennes,
hôtel de Bizien, 3, contour de la Motte, CS 44416, F-35044 Rennes, France, tél. 02 23 21 28 28, fax : 02.99.63.56.84, e-mail : greffe.ta-rennes@juradm.fr http://www.ta-rennes.juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiation : comité consultatif, 6, quai Ceineray, 44000 Nantes, tél. 02 40 08 64 32, fax 02.40.47.90.68.
Date d'envoi à publication : vendredi 26 septembre 2014.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00