Centrale des marchés
56 installation photovoltaïque maison de l'intercommunalité à Lorient 56 installation photovoltaïque maison de l'intercommunalité à Lorient installation photovoltaïque maison de l'intercommunalité. code_postal : 56100 lieu : maison de l'agglomération, 56100 Lorie...
Lorient Agglomération 56314Lorient Cedex commande-publique@agglo-lorient.fr 0297022977
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

56 installation photovoltaïque maison de l'intercommunalité à Lorient

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 550111

Date de clôture estimée : 06/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (06/04/13)
13-60075

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Lorient Agglomération.
Correspondant : M. Metairie Norbert, Président, cs 20001 B.P. 20001 56314 Lorient Cedex tél. : 02-97-02-29-31 télécopieur : 02-97-02-29-77 courriel : commande-publique@agglo-lorient.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://marches.e-megalisbretagne.org.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : installation photovoltaique maison de l'intercommunalité.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45261215.

Lieu d'exécution : maison de l'agglomération, 56100 Lorient.

Code NUTS : øFR524ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
ce marché a pour objet l'installation de panneaux photovoltaiques sur la Maison de l'agglomération de Lorient. 3 options sont à chiffrer dans le cadre de ce marché
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les travaux porteront sur la production énergétique photovoltaique.
Cette intervention s'incrit sur un chantier en cours comprenant 15 lots pour 17000 m2 et un investissement de 20 millions d'euros.
Générateur photovoltaique :
Réseau terre : liaisons équipotentielles 1 ensemble - distribution du conducteur de protection 1 ensemble.
Réseau 1 ensemble courant continu :
Capteurs photovoltaiques environ 3600 unités - raccordement des modules photovoltaiques 1 ensemble - ossature primaire 1 ensemble - structure métallique secondaire 1 ensemble.
Onduleur :
Onduleurs environ 8 unités - armoire de protection 1 ensemble.
Réseau à courant alternatif :
Coffret de découplage 1 ensemble - automate Iq3 12 XNC et cablage 1 unité - prestation de programmation 1 unité - parafoudre AC 1 ensemble - parafoudre DC 1 ensemble
station météo 1 ensemble.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 18 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % sera prélevée sur chaque acompte, elle peut être remplacée par une garantie à première demande.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : ressources propres de la collectivité maître d'ouvrage.
Une avance est accordée d'un montant de 15 % du montant (T.T.C.) du marché.
Le délai de paiement et le point de départ de ce délai sont fixés à l'article 98 du Code des Marchés Publics.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : il n'est pas imposé de forme juridique au groupement. Mais en cas de groupement conjoint, le mandataire sera nécessairement solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
les documents à produire par les candidats sont listés au Règlement de la Consultation.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 70 % ;
- valeur technique appréciée au regard du mémoire technique portant sur : (30 %) la conception de l'installation, le niveau de production et la garantie dans le temps, (30 %) la note organisationnelle décrivant la méthodologie d'intervention, les moyens humains affectés au chantier et matériels mobilisés pour la mise en oeuvre des travaux, (30 %) provenance des principaux matériaux, marques, types, rendements et notices techniques des matériaux proposés par l'entreprise, (10 %) les dispositions prises par l'entreprise en matière de protection de l'environnement (organisation de la collecte et de la gestion des déchets de chantier, choix des matériaux et recyclage des panneaux...) : 30 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 mai 2013, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : CP-LT-250313.

Renseignements complémentaires : les opérateurs économiques sont invités à déposer leur candidature par voie électronique sur le profil acheteur de la collectivité.
Délai d'exécution des travaux : 6 mois.
Date prévisionnelle de démarrage de la prestation : 3e trimestre 2013.
Conformément à l'article 45-iii du Code des marchés publics, pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander à ce que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché, sous peine de rejet de son pli.
La présente consultation est passée selon une procédure adaptée "petit lot".
Les opérateurs économiques ont à chiffrer 3 options dans le cadre de ce marché.
Durée du marché : 18 mois.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 avril 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : communauté d'agglomération du Pays de Lorient Direction des Services Juridiques Commande Publique.
Correspondant : M. le président de Lorient Agglomération, cs 20 001 B.P. 20001, 56314 Lorient Cedex, tél. : 02-97-02-29-31, télécopieur : 02-97-02-29-77, courriel : commande-publique@agglo-lorient.fr, adresse internet : https://marches.e-megalisbretagne.org/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=25101&orgAcronyme=a2e.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : communauté d'agglomération du Pays de Lorient Direction des Services Juridiques Commande Publique.
Correspondant : M. le président de Lorient Agglomération, cs 20 001 B.P. 20001, 56314 Lorient Cedex, tél. : 02-97-02-29-31, télécopieur : 02-97-02-29-77, courriel : commande-publique@agglo-lorient.fr, adresse internet : https://marches.e-megalisbretagne.org/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=25101&orgAcronyme=a2e.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : communauté d'agglomération du Pays de Lorient Direction des Services Juridiques Commande Publique.
Correspondant : M. le président de Lorient Agglomération, cs 20 001 B.P. 20001, 56314 Lorient Cedex, tél. : 02-97-02-29-31, télécopieur : 02-97-02-29-77, courriel : commande-publique@agglo-lorient.fr, adresse internet : https://marches.e-megalisbretagne.org/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=25101&orgAcronyme=a2e.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes 3 Contour de la Motte 35044 Rennes Cedex tél. : 02-23-21-28-28 courriel : greffe.tarennes@juradm.fr télécopieur : 02-40-47-90-68.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Commande Publique 2, boulevard Leclerc CS 20001 56314 Lorient Cedex tél. : 02-97-02-29-31 courriel : commande-publique@agglo-lorient.fr télécopieur : 02-97-02-29-77.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00