Centrale des marchés
Lycée Dupuy-de-Lôme, Lorient, restructuration générale, RDC Bâtiment scientifique, aménagement de l'espace professeurs Conseil régional de Bretagne Programme prévisionnel des investissements immobiliers (PPI 2005-2009) Lycée Dupuy-de-Lôme, Lorient, restructuration générale, RDC Bâtiment scientifiq...
Conseil régional de Bretagne
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Lycée Dupuy-de-Lôme, Lorient, restructuration générale, RDC Bâtiment scientifique, aménagement de l'espace professeurs

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 379987

Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (16/05/07)
6769114
Conseil régional de Bretagne
Programme prévisionnel des investissements immobiliers (PPI 2005-2009)
Lycée Dupuy-de-Lôme, Lorient, restructuration générale, RDC Bâtiment scientifique, aménagement de l'espace professeurs
Avis d'appel public à la concurrence
Procédure adaptée

1. Maître de l'ouvrage : Conseil régional de Bretagne, 283, avenue du Général-Patton, CS 21101, 35711 Rennes cedex 7.
2. Mandataire du maître de l'ouvrage, organisme qui passe le marché : SEMAEB, agence du Morbihan, centre La Découverte, immeuble Penfret, 39, rue de la Villeneuve, BP 327, 56103 Lorient cedex, tél. 02 97 64 78 90, fax 02.97.64.78.99.
3. Procédure de passation : marché de travaux selon la procédure adaptée (articles 27-III-2 du Code des marchés publics) suite à appel d'offres infructueux.
4. Objet de la consultation :
_ Lieu d'exécution : lycée Dupuy-de-Lôme, 48, rue du Professeur-Maze, 56100 Lorient.
_ Intitulé de l'opération : restructuration générale, aménagement de l'espace professeurs, RDC bâtiment scientifique.
_ Nature des prestations : démolitions partielles, réalisation de travaux de gros-oeuvre et second oeuvre.
_ Répartition des travaux en 10 lots : seul le lot 01 : gros-oeuvre, démolition fait l'objet de la présente consultation.
_ Délai d'exécution : 5,5 mois, compris période de préparation et congés.
_ Démarrage prévisionnel des travaux : juin 2007.
5. Modalités d'obtention du dossier : le dossier de consultation est à demander par écrit (lettre ou télécopie ou e-mail) auprès de Repro Service, 26, rue Franchet-d'Esperey, 56100 Lorient, tél. 02 97 21 64 02, fax 02.97.21.96.79, mail : at.rs56@wanadoo.fr. Ce dossier sera remis gratuitement en cas de retrait sur place ou contre-remboursement (frais de port à charge du destinataire) en cas d'expédition par voie postale.
6. Délai de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
7. Date limite de remise des offres : le lundi 4 juin 2007 à 12 h délai de rigueur.
8. Adresse de remise des offres (qui seront rédigées en langue française) : les offres ne peuvent pas être remises par voie électronique. Les offres devront être adressées par pli recommandé avec accusé de réception ou déposées contre récépissé la SEMAEB, agence du Morbihan, centre d'affaire La Découverte, immeuble Le Penfret, 39, rue de Villeneuve, BP 327, 56103 Lorient cedex et portant la mention : «aménagement de l'espace professeurs, offre pour le lot 01, lycée Dupuy-de-Lôme, Lorient».
9. Justifications à produire : chaque candidat devra produire les renseignements, références, déclarations et attestations d'assurances mentionnés au règlement de consultation.
10. Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
1. Valeur technique et qualité de l'offre : 60 %.
2. Prix des prestations : 40 %.
11. Les renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
_ Administratif auprès de : M. Postaire, SEMAEB, agence de Lorient, tél. 02 97 64 78 90, fax 02.97.64.78.99.
_ Technique auprès de : M. Debard, cabinet Debard, architecte mandataire, tél. 02 97 21 21 36.
_ Visite des lieux : M. Collas, proviseur, et M. Peyre, gestionnaire, tél. 02 97 37 72 88.
12. Modalités de financement : ressources propres de la collectivité territoriale (Conseil régional de Bretagne).
13. Date d'envoi à la publication chargée de l'insertion : le vendredi 11 mai 2007.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous