Centrale des marchés
56 triskell 1ère phase reprise des zones pavées dégradées à Lorient et Lanester 56 triskell 1ère phase reprise des zones pavées dégradées à Lorient et Lanester triskell 1ère phase reprise des zones pavées dégradées. ville : Lorient Cedex, code_postal : 56314 lieu : cs 20...
Lorient Agglomération 56314Lorient Cedex 0297022977
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

56 triskell 1ère phase reprise des zones pavées dégradées à Lorient et Lanester

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 663423

Date de clôture estimée : 13/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (16/04/13)
13-66004

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Lorient Agglomération.
Correspondant : M. le président De Lorient Agglomération, Communaute d'agglomeration du Pays de Lorient, cs 20001 - 2 boulevard Leclerc B.P. 20001 56314 Lorient Cedex tél. : 02-97-02-29-31 télécopieur : 02-97-02-29-77 adresse internet : https://marches.e-megalisbretagne.org.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : triskell 1ère phase reprise des zones pavées dégradées.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45233222.

Lieu d'exécution : ville de Lorient et Lanester.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
le marché a pour objet des travaux de reprises des zones dégradées sur les voies de circulation réalisées dans le cadre du Triskell 1ère tranche à Lorient et Lanester
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : dépose soignée de pavés béton environ 1480 m2
décaissement de chaussée enrobée environ 545 m2
Remplissage des engravures en GNT 0/31,5 environ 60 m2
Couche de roulement en enrobé (6 cm de Bbsg) environ 2 320 m2
mortier blanc/gris imitation pavé 20 x 40 environ 1940 m2.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % sera prélevée sur chaque acompte, elle peut être remplacée par une garantie à première demande.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : ressources propres de la collectivité maîte d'ouvrage.
Une avance est accordée d'un montant de 15 % du montant (T.T.C.) du marché.
Le délai de paiement et le pooint de départ de ce délai sont fixés à l'article 98 du code des Marchés Publics.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : il n'est pas imposé de forme juridique au groupement. Mais en cas de groupement conjoint, le mandataire sera nécessairement solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : les travaux seront neutralisés du 27 juillet au 11 août du fait du Festival Interceltique de Lorient.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
les documents à produire par les candidats sont listés au Règlement de la Consultation.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 60 % ;
- valeur technique : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 13 mai 2013, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : CP-YL-020413.

Renseignements complémentaires : les opérateurs économiques sont invités à déposer leur pli par voie électronique sur le profil acheteur de la colectivité.
Délai d'exécution des prestations : le délai d'exécution est à proposer par les candidats dans la limite de 87 jours calendaires à compter de la date de démarrage précisée par ordre de service.
Date prévisionnelle de démarrage de la prestation : 1 juillet 2013
conformément à l'article 45-iii du Code des marchés Publics, pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander à ce que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché, sous peine de rejet de son pli.
Les opérateurs économiques devront respecter les délais partiels pour chacune des phases opérationnelles suivantes :
Délai partiel n°1 : achèvement des travaux de voirie sur les secteurs du centre-ville de Lorient (planches 1 à 5) et accès au Pont des Indes (planche 7) le 26 juillet 2013 sous réserve d'un ordre service de démarrage au 1er juillet 2013 au plus tard.
délai partiel n 2 : achèvement des revêtements en pavés de résine sur les secteurs du centre-ville de Lorient (planches 1 à 5) et accès au Pont des Indes (planche 7) le 2 septembre 2013 sous réserve d'un ordre service de reprise sur ces zones au 12 août 2013 au plus tard.
critères énoncés avec leur pondération :
Prix (60 %)
Valeur technique (40 %) appréciée au regard du mémoire technique portant sur :
-une analyse du contexte du chantier faisant apparaitre (pondéré à 30 %)
- les contraintes et difficultés du chantier au regard de la circulation automobile et piétonnes et les réponses apportées par le candidat pour assurer la sécurité des travailleurs et du public ;
- l'identification des impacts environnementaux éventuels (bruit, poussière...) et les mesures de protection ou de compensation associées ;
- les dispositions spécifiques pour assurer la propreté du chantier ;
-les moyens humains et matériels mobilisés, les modes opératoires qui seront mis en oeuvre pour respecter les délais contractuels et le planning prévisionnel détaillé (pondéré à 30 %)
-les fiches techniques des matériaux et produits proposés, notamment pour les pavés en résine (pondéré à 40 %).

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 avril 2013.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : communauté d'agglomération du Pays de Lorient Direction des Services Juridiques Commande Publique.
Correspondant : M. le président De lorient agglomération, cs 20001 2 boulevard leclerc B.P. 20001, 56314 Lorient Cedex, tél. : 02-97-02-29-31, télécopieur : 02-97-02-29-77, courriel : commande-publique@agglo-lorient.fr, adresse internet : https://marches.e-megalisbretagne.org.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : communauté d'agglomération du Pays de Lorient Direction des Services Juridiques Commande Publique.
Correspondant : M. le président De lorient agglomération, cs 20001 - 1 boulevard leclerc B.P. 20001, 56314 Lorient Cedex, tél. : 02-97-02-29-31, télécopieur : 02-97-02-29-77, courriel : commande-publique@agglo-lorient.fr, adresse internet : https://marches.e-megalisbretagne.org.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : communauté d'agglomération du Pays de Lorient.
Correspondant : M. le président De lorient agglomération, direction des services juridiques Commande publique 2 boulevard leclerc - cs 20001 B.P. 20001, 56314 Lorient Cedex, tél. : 02-97-02-29-31, télécopieur : 02-97-02-29-77, courriel : commande-publique@agglo-lorient.fr, adresse internet : https://marches.e-megalisbretagne.org/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=25841&orgAcronyme=a2e.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes 3 contour de la Motte 35044 Rennes Cedex tél. : 02-23-21-28-28 courriel : greffe.tarennes@juradm.fr télécopieur : 02-40-47-90-68.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Commande publique 2 boulevard Leclerc - cs 20001 56314 Lorient Cedex tél. : 02-97-02-29-31 courriel : commande-publique@agglo-lorient.fr télécopieur : 02-97-02-29-77.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00