Centrale des marchés
39 marchés de travaux : réfection des couvertures et des façades du foyer logement "les paquerettes" 2 bis faubourg d'aval à bletterans 39 marchés de travaux : réfection des couvertures et des façades du foyer logement "les paquerettes" 2 bis faubourg d'aval à bletterans marchés de travaux : Réfection des couvertures et des façades...
France marie fourdinier
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

39 marchés de travaux : réfection des couvertures et des façades du foyer logement "les paquerettes" 2 bis faubourg d'aval à bletterans

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 72577

Date de clôture estimée : 24/04/12
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (03/04/12)
12-64739
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Office Public de l'Habitat du Jura.
Correspondant : M. le directeur général, B.P. n° 6, 39570 Montmorot, tél. : 08-20-20-22-39.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : marchés de travaux : Réfection des couvertures et des façades du foyer logement "les paquerettes" 2 bis faubourg d'aval 39140 Bletterans.

Type de marché de travaux : exécution.

Caractéristiques principales :
le délai d'exécution des travaux est le suivant :
Durée de préparation de chantier : 1 mois
Durée de chantier : 6 mois compris congés payés .
Date de démarrage prévisionnelle : semaine 21

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie
Prix global et forfaitaire.
Prix fermes.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le délai de paiement est de 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : 1 Garanties et capacités techniques et financières
2 Capacités professionnelles.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;
- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail).

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

Autres renseignements demandés :
- : - certificat de qualification ou attestation de bonne exécution.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 60 % ;
- valeur technique au regard des fiches d'appréciations : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 24 avril 2012, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 mars 2012.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : OPH du jura , les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou contre récépissé ou déposée sue le siite www.oph39.fr.Le minimum de signature électronique exigé des candidats est le niveau II Le certificat de signature doit être référencé à l'adresse suivante : http://www.entreprises.minefe.gouv.fr/certificats.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : sarl Broissiat Dequeker.
Correspondant : M. Miny 10 boulevard gambetta, 39000 Lons-le-Saunier, tél. : 03-84-43-16-66.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : oph du jura.
Correspondant : france marie fourdinier, tél. : 08-20-20-39-00.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Le dossier est téléchargeable gratuitement sur le site www.oph39.fr Le dossier de consultation peut être envoyé gratuitement uniquement sur demande à l'adresse courrierl : oph39@oph39.fr ou par télécopieà l'adresse ci-dessus.

Instance chargée des procédures de recours : Le tribunal administratif de besançon 30 rue Charles Nodier, 25000 Besançon, tél. : 03-81-82-60-00, courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr, télécopieur : 03-81-62-60-01.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Le tribunal administratif de besançon 30 rue Charles Nodier, 25000 Besançon, tél. : 03-81-82-60-00, courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr, télécopieur : 03-81-62-60-01.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot 1 - Couverture tuile -zinguerie.
Lot 2 - Ravalement de façade

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous