1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Conseil départemental du Jura
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Voie de la Bresse Jurassienne - Aménagement d'une véloroute entre CHAUSSIN et GATEY
Description: Marché ordinaire unique, conclu avec un seul opérateur économique. Délai d'exécution des travaux : 2 mois. Période de préparation : 3 semaines, non comprises dans le délai d'exécution des travaux
Identifiant de la procédure: 4dfa55c4-24bd-4d61-a1d9-b262b525d3f7
Identifiant interne: 2024ROU69
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233162 Travaux de construction de pistes cyclables
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45233162 Travaux de construction de pistes cyclables
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Voie de la Bresse Jurassienne
Ville: Département du Jura
Code postal: 39000
Subdivision pays (NUTS): Jura (FRC22)
Pays: France
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Date d'envoi de l'Aapc : 21/06/2024. Aapc rectificatif envoyé le 2/07/2024. Marché attribué avec la note globale de 89/100 soit : Prix des prestations 60/60 - Valeur organisationnelle 18/20 (Moyens humains et matériels affectés aux travaux : 5/5 - Phasage des travaux : 3/5 - Démarche Qse : 10/10) - Valeur environnementale 11/20 (Risque de pollution accidentelle : 5/5 - Gestion de déchet : 5/5 - Moyens de lutte contre la propagation d'espèces invasives : 1/10). Le contrat peut être consulté à l'adresse de l'organisme acheteur du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30, hors jours fériés et jours de fermeture de l'institution
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Voie de la Bresse Jurassienne - Aménagement d'une véloroute entre CHAUSSIN et GATEY
Description: Marché ordinaire unique, conclu avec un seul opérateur économique. Délai d'exécution des travaux : 2 mois. Période de préparation : 3 semaines, non comprises dans le délai d'exécution des travaux
Identifiant interne: T-PA-1488421
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233162 Travaux de construction de pistes cyclables
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45233162 Travaux de construction de pistes cyclables
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Voie de la Bresse Jurassienne
Ville: Département du Jura
Code postal: 39000
Subdivision pays (NUTS): Jura (FRC22)
Pays: France
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur organisationnelle
Pondération (points, valeur exacte): 20
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur environnementale
Pondération (points, valeur exacte): 20
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 60
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Cf. le Greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Besançon
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Conseil départemental du Jura
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 249 470,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: COLAS FRANCE - ETS FRANCHE-COMTE SUD
Offre:
Identifiant de l’offre: COLAS FRANCE - ETS FRANCHE-COMTE SUD
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur de l'offre: 249 470,00 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2024118a
Titre: Voie de la Bresse Jurassienne - Aménagement d'une véloroute entre Chaussin et Gatey
Date de conclusion du marché: 25/09/2024
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 5
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement: 053CBB8C-0742-D5CB-F7D18458F6F6E624
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Conseil départemental du Jura
Numéro d’enregistrement: 38292
Adresse postale: 17 rue Rouget de Lisle
Ville: Lons Le Saunier
Code postal: 39039
Subdivision pays (NUTS): Jura (FRC22)
Pays: France
Point de contact: FASSENET Gérôme
Téléphone: 0384873300
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Conseil départemental du Jura
Numéro d’enregistrement: 1799350
Ville: Lons-Le-Saunier
Code postal: 39039
Subdivision pays (NUTS): Jura (FRC22)
Pays: France
Point de contact: Plateforme de dématérialisation
Téléphone: (33)384873300
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Tribunal administratif de Besançon
Numéro d’enregistrement: 053CBBD8-D694-6EA0-0A0F85208578F032
Adresse postale: 30 rue Charles Nodier
Ville: Besançon
Code postal: 25044
Subdivision pays (NUTS): Doubs (FRC21)
Pays: France
Téléphone: 0381826000
Télécopieur: 0381826001
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: COLAS FRANCE - ETS FRANCHE-COMTE SUD
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1488421-1-0-1
Adresse postale: Za Aux Grands Champs
Ville: Dannemarie-Sur-Crête
Code postal: 25410
Subdivision pays (NUTS): Doubs (FRC21)
Pays: France
Téléphone: (33)381481515
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 23236248-c6ff-4954-9156-f5b845484f8c - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 27/09/2024 15:43:53 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 588965-2024
Numéro de publication au JO S: 191/2024
Date de publication: 01/10/2024