A proximité de Lons-le-Saunier 39039 Jura
Acheteur : Conseil départemental du Jura
17 rue Rouget de Lisle
39039 LONS LE SAUNIER
Tel : 0384873300
2 Lots
Lot 1
Terrassement
Lot 2
Aménagement - Plantations
Secteurs d'activité
Travaux d'aménagement paysager.
Travaux de terrassement.

Aménagement des accès à l'eau - Plage Nord du Domaine de Chalain

Type d'avis : Avis d’attribution
Type de marché : Européen
Date de publication : 07/02/2025
JOUE - 86405-2025
86405-2025 - Résultats
France – Travaux de terrassement – Aménagement des accès à l'eau - Plage Nord du Domaine de Chalain
OJ S 27/2025 07/02/2025
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Marché de travaux
1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officielConseil départemental du Jura
Adresse électroniquemarches@jura.fr
Forme juridique de l’acheteurAutorité locale
Activité du pouvoir adjudicateurServices d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
TitreAménagement des accès à l'eau - Plage Nord du Domaine de Chalain
DescriptionDélai d'exécution : 9 semaines pour le LOT 01 (2 semaines de préparation comprises dans ce délai) ; 7 semaines pour le LOT 02 (Si PSE01 ou PSE02 doit être réalisée, délai supplémentaire fixé à 3 semaines pour PSE 01 et 4 semaines pour PSE 02). Période préparation de 4 semaines non comprises dans ce délai pour le LOT 02
Identifiant de la procédureeb0c6824-cf0f-4a50-9cea-e94f0fd8f882
Identifiant interne2024ENV121_MR
Type de procédureOuverte
La procédure est accéléréenon
2.1.1.
Objet
Nature du marchéMarché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentairesConsultation du contrat peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur du lundi au vendredi (9h à 11h30 - 14h à 16h30) hors jours fériés et jours de fermeture de l'institution. Date d'envoi de l'Aapc :28/11/24 (Boamp+Progres). Marché attribué avec la note globale de : Lot 01 (pour offre de base qui a été retenue : 96.25/100 (prix : 38.65/40 ; Vt : 57.60/60) ; Lot 02 (avec variante 02 qui a été retenue : 100/100 (prix : 40/40 ; Vt : 60/60)
Base juridique
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
LotLOT-0001
TitreTerrassement
DescriptionTerrassement
Identifiant interne01
5.1.1.
Objet
Nature du marchéMarché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
Options
Description des optionsLot n 01 - Terrassement : P.S.E. n° 1 - Objet : Matrice standard sur blocs pré-fabriqués Lot n 02 - Aménagement - Plantations : -P.S.E. n° 1 - Objet : Habillage des murs de soutènement en bois -P.S.E. n° 2 - Objet : Habillage des murs de soutènement en pierre sèche
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère
TypeQualité
DescriptionValeur technique de l'offre
Pondération (points, valeur exacte)60

Critère
TypePrix
DescriptionPrix
Pondération (points, valeur exacte)40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recoursCf. le Greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus
5.1.15.
Techniques
Accord-cadrePas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamiquePas de système d’acquisition dynamique
Enchère électroniquenon
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recoursTribunal administratif de Besançon
TED eSenderAvenue-Web Systèmes
5.1.
LotLOT-0002
TitreAménagement - Plantations
DescriptionAménagement - Plantations
Identifiant interne02
5.1.1.
Objet
Nature du marchéMarché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112700 Travaux d'aménagement paysager
Options
Description des optionsLot n 01 - Terrassement : P.S.E. n° 1 - Objet : Matrice standard sur blocs pré-fabriqués Lot n 02 - Aménagement - Plantations : -P.S.E. n° 1 - Objet : Habillage des murs de soutènement en bois -P.S.E. n° 2 - Objet : Habillage des murs de soutènement en pierre sèche
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère
TypeQualité
DescriptionValeur technique de l'offre
Pondération (points, valeur exacte)60

Critère
TypePrix
DescriptionPrix
Pondération (points, valeur exacte)40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recoursCf. le Greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus
5.1.15.
Techniques
Accord-cadrePas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamiquePas de système d’acquisition dynamique
Enchère électroniquenon
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recoursTribunal administratif de Besançon
TED eSenderAvenue-Web Systèmes
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis771 853,50 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lotsLOT-0001
Statut sélection lauréatAu moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat
Nom officielFAMY TP
Offre
Identifiant de l’offreFAMY TP
Identifiant du lot ou groupe de lotsLOT-0001
Valeur de l'offre409 274,50 EUR
Valeur de la concession
L’offre est une variantenon
Sous-traitanceOui
Informations relatives au marché
Identifiant du marché2025019a
TitreTerrassement
Date de conclusion du marché04/02/2025
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues
Type de soumissions reçuesOffres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues6
6.1.
Résultat – Identifiants des lotsLOT-0002
Statut sélection lauréatAu moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat
Nom officielSAS FCE
Offre
Identifiant de l’offreSAS FCE
Identifiant du lot ou groupe de lotsLOT-0002
Valeur de l'offre362 579,00 EUR
Valeur de la concession
L’offre est une variantenon
Sous-traitanceOui
Informations relatives au marché
Identifiant du marché2025020a
TitreAménagement - Plantations
Date de conclusion du marché04/02/2025
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues
Type de soumissions reçuesOffres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officielAvenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement894A0D3B-BDD4-7925-8B75427A1BFF5E3E
VilleSeyssinet-Pariset
Code postal38170
Subdivision pays (NUTS)Isère (FRK24)
PaysFrance
Adresse électroniquepublications-joue@aws-france.com
Téléphone+33480041260
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nom officielConseil départemental du Jura
Numéro d’enregistrement38292
Adresse postale17 rue Rouget de Lisle  
VilleLons Le Saunier
Code postal39039
Subdivision pays (NUTS)Jura (FRC22)
PaysFrance
Point de contactFASSENET Gérôme
Adresse électroniquemarches@jura.fr
Téléphone0384873300
Adresse internethttp://www.jura.fr
Profil de l’acheteurhttp://marchespublics.jura.fr/
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officielTribunal administratif de Besançon
Numéro d’enregistrement894A0D81-EC09-274E-BF3B7B42D80F0D4F
Adresse postale30 rue Charles Nodier  
VilleBesançon
Code postal25044
Subdivision pays (NUTS)Doubs (FRC21)
PaysFrance
Adresse électroniquegreffe.ta-besancon@juradm.fr
Téléphone0381826000
Télécopieur0381826001
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0004
Nom officielFAMY TP
Taille de l’opérateur économiqueGrande
Numéro d’enregistrement1564564-1-1-1
Adresse postaleRue Prosper Sordet  
VilleFrebuans
Code postal39570
Subdivision pays (NUTS)Jura (FRC22)
PaysFrance
Adresse électroniquefrebuans@famy.fr
Téléphone0384353050
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaireFrance
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0005
Nom officielSAS FCE
Taille de l’opérateur économiqueGrande
Numéro d’enregistrement1564564-1-2-1
Adresse postaleLe Mont  
VilleLevier
Code postal25270
Subdivision pays (NUTS)Doubs (FRC21)
PaysFrance
Adresse électroniqueetudes@fce-levier.com
Téléphone0381500020
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaireFrance
Lauréat de ces lotsLOT-0002
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis92d45435-2241-4f43-97cf-c394a3c2a2bc  -  01
Type de formulaireRésultats
Type d’avisAvis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis29
Date d’envoi de l’avis06/02/2025 10:11:34 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponiblefrançais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis86405-2025
Numéro de publication au JO S27/2025
Date de publication07/02/2025