Centrale des marchés
AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG DE LONGPRE LES CORPS SAINTS AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG DE LONGPRE LES CORPS SAINTS tel : (+33) 3-22-24-05-68 adresse : Garopole - Place de la Gare correspondant : Céline LEBEL mel : service.marchespublics@ca-baiedes...
CA Baie de Somme 80100Abbeville service.marchespublics@ca-baiedesomme.fr 03 22 20 45 96
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG DE LONGPRE LES CORPS SAINTS

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 5742734

Date de clôture estimée : 17/12/20
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (16/11/20)
20-140126
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 80
Annonce No 20-140126
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CA Baie de Somme.
 Correspondant :  Céline LEBEL, garopole - place de la Gare 80100 Abbeville, tél. : (+33) 3-22-24-05-68, télécopieur : (+33) 3-22-20-45-96, courriel : service.marchespublics@ca-baiedesomme.fr adresse internet : http://www.baiedesommeagglo.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : amenagement du centre bourg de longpre les corps saints.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45233140
Objets supplémentaires : 45112700.
Lieu d'exécution : accès principale de la Mairie, 80510 Longpré-les-Corps Saints.
Code NUTS : -FRE23.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : amenagement du centre bourg de longpre les corps saints.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 18 janvier 2021.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
cf. règlement de la consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix : 60 %;
     - valeur technique : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 17 décembre 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2020centrebourglongpré.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 novembre 2020.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : CA Baie de Somme.
 garopole - place de la Gare,  80100 Abbeville, , tél. : (+33) 3-22-20-41-07, , courriel : service.marchespublics@ca-baiedesomme.fr,  adresse internet : http://www.baiedesomme.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Amiens 14 rue Lemerchier - cS 81114 80000 Amiens Cedex, tél. : (+33) 3-22-33-61-70, courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr adresse internet : http://www.ta-amiens.juradm.fr.

Organe chargé des procédures de médiation : CCIRA 1 Rue du Préfet Claude ERIGNAC 54038 Nancy, courriel : therese.herry@meurthe-et-moselle.gouv.fr adresse internet : http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - travaux de VRD.
Les travaux à réaliser par le présent lot sont essentiellement les suivants :
O Réaménagement des trottoirs et de la chaussée ;
O Création de zones pavées, bétons et stabilisées ;
O Reprises des eaux pluviales des voiries et toitures vers le réseau existant ;
O Fourniture et pose de mobilier urbain ;
O Fourniture et pose d'un garde-corps sur muret en briques de pays ;
O Fourniture et pose de signalisation horizontale et verticale
Informations complémentaires : les critères pondérés du jugement des offres pour le lot 1 sont les suivants :
1) le prix : 60 %
2) la valeur technique : 40 %
Les sous-critères sont :
A : moyens pour le chantier : 5 pts
b : références, caractéristiques et qualités des matériaux : 10 pts
c : organisation du chantier 25 pts.
C.P.V. - Objet principal : 45233140
Objets supplémentaires : 45232130.
Mots descripteurs : Voirie et réseaux divers

Lot(s) 2. - travaux d'espaces verts.
Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :
O Plantation d'arbre ;
O Engazonnement ;
O Fourniture et pose de mobilier bois et des grilles d'arbres ;
O l'entretien d'un an
Informations complémentaires : les critères pondérés de jugement des offres sont :
1) le prix : 60 %
2) la valeur techniques : 40 %
Les sous-critères de la valeur technique sont :
A : moyens pour le chantier / 5pts
b : références, caractéristiques et qualité des matériaux / 5 pts
c : végétaux /10 pts
d : entretien / 6 pts
e : organisation du chantier / 14 pts.
C.P.V. - Objet principal : 45112700.
Mots descripteurs : Espaces verts
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous