Centrale des marchés
Réhabilitation de la rue léontine sohier Organisme : Ville de Longjumeau Intitulé : Réhabilitation de la rue léontine sohier Procédure : Proc.Adapt.
Ville de Longjumeau 91164Longjumeau admst@ville-longjumeau.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Réhabilitation de la rue léontine sohier

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 693674

Date de clôture estimée : 14/06/13
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (14/05/13)

Organisme : Ville de Longjumeau

Intitulé : Réhabilitation de la rue léontine sohier

Procédure : Proc.Adapt.

Type de marché : Travaux

Date limite de dépôt des plis : 14/06/2013 à 16 h 00

Description : Département de publication : 91 Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Longjumeau Correspondant : Madame le maire, Mairie de longjumeau, 91160 Longjumeau, tél : 0164541983, courriel : admst@ville-longjumeau.fr , adresse internet : http://longjumeau.e-marchespublics.com , adresse internet du profil d'acheteur: http://longjumeau.e-marchespublics.com Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques Objet du marché : Réhabilitation de la rue léontine sohier Type de marché de travaux : exécution CPV : • Objet principal : 45233140 Lieu d'exécution : Rue léontine sohier, 91160 Longjumeau L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : Réhabilitation de la rue léontine sohier Quantités : (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Tranche ferme : rue léontine sohier de l'avenue du général de gaulle à l'entrée du stade langrenay : travaux préparatoires, travaux de démolition et de terrassements, travaux d'assainissement, travaux de réseaux divers, travaux de voirie, travaux de signalisation, travaux de mobilier urbain, travaux d'espaces verts, travaux d'injection. Surface de voirie : 1 650 m² Tranche conditionnelle : rue léontine sohier de l'entrée du stade à la rue des chanterelles : travaux préparatoires, travaux de démolition et de terrassements, travaux de voirie. Surface de voirie : 1 610 m² Options : (descriptions concernant les achats complémentaires) : 1- au sens du droit communautaire Le marché est fractionné en tranches. Elles constituent des prestations susceptibles de s'ajouter, sans remise en concurrence, aux prestations commandées de manière ferme dans le cadre du marché. 2- prestations supplémentaires éventuelles option n°1 : construction des arrêts de bus - tranche conditionnelle option n°2 : création de places de stationnement - tranche conditionnelle Les prestations supplémentaires sont imposées par le pouvoir adjudicateur. Ainsi, l'absence de ces prestations dans l'offre d'un candidat rend cette dernière irrégulière et, en conséquence, impose son rejet. Des variantes seront-elles prises en compte: non. Prestation divisée en lot : non Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15/07/2013 Cautionnement et garanties exigés : La garantie à première demande doit être constituée au plus tard avec la demande de paiement correspondant au premier acompte. A défaut une garantie de 5% sera appliquée. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de la comptabilité publique et en application de l'article 98 du code des marchés publics. Cette prestation sera financée par la section d'investissement du budget communal et du bugdet d'assainissement et bénéficie de financements extérieurs, sous forme de subventions. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Les opérateurs économiques ont la possibilité de se présenter en groupement conjoint ou en groupement solidaire, le mandataire devant être désigné dans l'acte d'engagement et dans la lettre de candidature(dc1). Il est précisé que le pouvoir adjudicateur après attribution du marché, imposera au groupement qui se sera présenté en la forme de groupement conjoint, la transformation en groupement solidaire. Les modalités de présentation des candidatures en groupement sont précisées dans le rc. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : francais Unité monétaire utilisée, l'euro. Conditions de participation : • Critères de sélection des candidatures : Capacités techniques et financières, capacités professionnelles. Ne seront pas retenus les candidats qui ne sont pas en mesure de soumissionner au regard de l'article 43 du code des marchés publics, ceux qui n'ont pas fourni les pièces mentionnées aus articles 44 et 45, précisées à l'article 15 du rc, ou enfin ceux qui ne présentent pas de garanties professionnelles, techniques ou financières suffisantes, appréciées au regard du montant et de l'objet du marché. Encas de candidature groupée, il est recommandé de renseigner et de signer un seul dc1. Pour faciliter la constitution du dossier de candidature par un groupement d'entreprises, chacun de ses membres peut toutefois, remplir et signer un formulaire dc1. La candidature est alors constituée d'autant de dc1 que de membres du groupement. En cas de cotraitance, la déclaration du candidat devra être fournie par chaque membre du groupement. Les entreprises candidates de création récente peuvent justifier de leurs capacités par d'autres moyens que ceux énumérés ci-dessous. • Situation juridique - références requises : Renseignements demandés / justifications à produire quant aux capacités du candidat : - lettre de candidature (dc1 ou équivalent) - pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat - déclaration du candidat (dc2 ou équivalent) comprenant l'ensemble des éléments demandés. - déclaration sur l'honneur selon laquelle le candidat n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir (article 43 du code des marchés publics), - en cas de redressement judiciaire, copie du ou des jugements portant l'autorisation de poursuite d'activité (article 44 du code des marchés publics), - attestations relatives au respect des obligations de l'opérateur économique au regard du code du travail, notamment renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article l. 5212-1 à 4 du code du travail. • Capacité économique et financière - références requises : Renseignements demandés / justifications à produire quant aux capacités du candidat : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du présent marché réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles, • Capacité économique et financière - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : Sans objet • Capacité technique - références requises : Renseignements demandés / justifications à produire quant aux capacités du candidat : - déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années, - déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature, - présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé, - certificats de qualifications professionnelles relatifs au marché : la preuve peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : • Formulaire DC1 , Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. • Formulaire DC2 , Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. • S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre. • Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération : - Prix (45 %) - Valeur technique (55 %) Une enchère électronique ne sera pas effectuée. Type de procédure : Procédure adaptée Date limite de réception des offres : 14/06/2013 16:00 Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2013/13 Renseignements complémentaires : Une procédure en référé afin de désignation d'expert, à la requête de la ville, est en cours afin de définir l'origine et les responsabilités des désordres (ordonnance n°1204244 du tribunal administratif de versailles). 1) délai d'exécution Tranche ferme : rue léontine sohier de l'avenue du général de gaulle à l'entrée du stade langrenay Le délai d'exécution du marché est de 6 mois + 3 semaines de période de préparation, à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira au titulaire la date de commencement d'exécution des travaux. Tranche conditionnelle : rue léontine sohier de l'entrée du stade langrenay à la rue des chanterelles Le délai d'exécution du marché est de 3 mois + 3 semaines de période de préparation, à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira au titulaire la date de commencement d'exécution des travaux. Le délai d'affermissement de la tranche conditionnelle est fixé au 31 mai 2015. 2) critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 1 - prix : 45 points 2 - valeur technique : 55 points La valeur technique est appréciée selon les sous-critères décrits ci-dessous : - méthodologie des mesures de sécurité envisagées pour garantir la sécurité des réseaux lors des opérations de terrassement et d'amélioration des sols décomprimés sous voirie (10 pts) - méthodologie envisagée pour l'exécution des travaux afin de limiter la gêne et les nuisances occasionnées aux riverains et équipements publics et garantir l'accès à leur propriété et sites en toute circonstance (15 pts) - détails des moyens humains et matériels affectés au présent marché afin de satisfaire au programme technique de l'opération et respecter les délais indiqués dans l'acte d'engagement (10 pts) - organisation du chantier en site urbain sensible : l'entreprise devra proposer notamment (15 pts) O un planning prévisionnel d'exécution, O un phasage de l'opération O des hypothèses d'installation de chantier - mesures envisagées pour le respect de l'environnement (5 pts) O la gestion et l'élimination des déchets, O les émissions sonores, O le rejet des effluents du chantier,... Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les offres peuvent être transmises sur support papier ou par voie électronique, conformément aux dispositions de l'article 56 du code des marchés publics, à l'adresse suivante : http://www.e-marchespublics.com. Les modalités relatives aux conditions d'envoi et de remise des offres sont précisées dans le rc. Les offres devront parvenir à la mairie avant la date limite figurant dans le présent document. Les dossiers qui parviendront après la date et l'heure fixées ci-dessus ou ne respectant pas la forme de présentation indiquée dans le rc ne seront pas retenus Date d'envoi du présent avis à la publication : 13/05/2013 Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Nom de l'organisme : Mairie de longjumeau, Correspondant : Mme lucie baldeyrou-gelly, 6bis rue léontine sohier, 91160 Longjumeau, fax : 0164541979 Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Nom de l'organisme : Mairie de longjumeau, Correspondant : Madame métri, 6bis rue léontine sohier, 91160 Longjumeau, fax : 0164541988 Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents : Les dossiers sont téléchargeables gratuitement sur le site internet e-marchespublics.com Autres modalités d'obtention : se référer au règlement de consultation Instance chargée des procédures de recours : Nom de l'organisme : Tribunal administratif de versailles, 56 avenue de saint cloud, 78011 Versailles, tél : 0139205400, fax : 0139205487, courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Nom de l'organisme : Tribunal administratif de versailles, 56 avenue de saint cloud, 78011 Versailles, tél : 0139205400, fax : 0139205487, courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00