Centrale des marchés
Relance des lots no 1 ' Démolition - Gros oeuvre ' et no 5 ' Plâtrerie - Peinture ' de la procédure 20S0247 - 2020/26 : ' Reconstruction et mise en accessibilité du local pêch Relance des lots no 1 ' Démolition - Gros oeuvre ' et no 5 ' Plâtrerie - Peinture ' de la procédure 20S0247 - 2020/26 : ' Reconstruction et mise en accessibilité du local pêcheur ' cp : 59160 m...
Ville de Lille 59160Lomme achatsmarches@mairie-lomme.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Relance des lots no 1 ' Démolition - Gros oeuvre ' et no 5 ' Plâtrerie - Peinture ' de la procédure 20S0247 - 2020/26 : ' Reconstruction et mise en accessibilité du local pêch

Marché public ou privé
Référence du marché : 6326810

Etat : Avis d'attribution
Publié dans :
BOAMP (14/09/21)
21-122935
Résultat de marché
Résultat de marché comportant des lots infructueux

Département(s) de publication : 59
Annonce No 21-122935
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Lille.
 Correspondant : Mme LEIGNEL Véronique, 72 avenue de la République - B.P. 159 59160 Lomme, tél. : 03-20-22-76-25, courriel : achatsmarches@mairie-lomme.fr adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_84eIr4HNw_&v=1&selected=0.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_84eIr4HNw_&v=1&selected=0.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 21-52205, mise en ligne le 19 avril 2021.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 21s0056 - 2021/11.

Objet du marché : relance des lots no 1 " Démolition - gros œuvre " et no 5 " Plâtrerie - peinture " de la procédure 20s0247 - 2020/26 : " Reconstruction et mise en accessibilité du local pêcheur ".
Type de marché de travaux :  exécution.
Lieu d'exécution : le lieu d'exécution des prestations est situé à Lomme - local Pêcheur - etang du Parc Urbain - 16 rue du Château d'isenghien, 59160 Lomme.
Code NUTS : -FRE11.
CPV - Objet principal : 45262690
Objets supplémentaires : 45111100
45223220
45410000
45442100.

Critères d'attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. demolition - gros œuvre.
Nom du titulaire / organisme : EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS, 2a rue de l'espoir - lezennes cs 60124 59030 Lille Cedex.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 102 500 euros.
Date d'attribution du marché : 19 août 2021.
Nombre total d'offres reçues : 2.
Numéro du marché ou du lot : 5. platrerie - pEINTURE.
Infructueux.
Autres informations : La durée du contrat est fixée à six mois, à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.Le délai d'exécution des travaux est de 6 mois (y compris 8 semaines de préparation de chantier), à compter de l'ordre de service prescrivant au titulaire de commencer les travaux.Le respect du planning est un sous-critère de jugement de la valeur technique. Les propositions des entreprises, notamment en réponse à ce sous-critère, sont contractuelles et engagent le candidat.Les délais indiqués ci-dessus comprennent, pour tous les lots, dimanches, jours fériés et congés payés.Le contrat peut être consulté, dans le respect des secrets protégés par la loi, sur demande préalable adressée à : achatsmarches@mairie-lomme.fr.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 59014 Lille Cedex, tél. : 03-59-54-23-42, courriel : Greffe.ta-lille@juradm.fr adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr/.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Lille 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 59014 Lille Cedex, tél. : 03-59-54-23-42, courriel : Greffe.ta-lille@juradm.fr adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr/.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 septembre 2021.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous