Centrale des marchés
Relance des lots no 1 ' Démolition - Gros oeuvre ' et no 5 ' Plâtrerie - Peinture ' de la procédure 20S0247 - 2020/26 : ' Reconstruction et mise en accessibilité du local pêch Relance des lots no 1 ' Démolition - Gros oeuvre ' et no 5 ' Plâtrerie - Peinture ' de la procédure 20S0247 - 2020/26 : ' Reconstruction et mise en accessibilité du local pêcheur ' ville : Lomme...
Ville de Lille 59160Lomme achatsmarches@mairie-lomme.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Relance des lots no 1 ' Démolition - Gros oeuvre ' et no 5 ' Plâtrerie - Peinture ' de la procédure 20S0247 - 2020/26 : ' Reconstruction et mise en accessibilité du local pêch

Marché public ou privé
Référence du marché : 6018612

Date de clôture estimée : 19/05/21
Etat : Première publication
Publié dans :
Achatpublic (20/04/21)
BOAMP (19/04/21)
21-52205
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 59
Annonce No 21-52205
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Lille.
 Correspondant : Mme LEIGNEL Véronique, 72 avenue de la République - B.P. 159 59160 Lomme, tél. : 03-20-22-76-25, courriel : Achatsmarches@mairie-lomme.fr adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_84eIr4HNw_&v=1&selected=0.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_84eIr4HNw_&v=1&selected=0.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : relance des lots no 1 " Démolition - gros œuvre " et no 5 " Plâtrerie - peinture " de la procédure 20s0247 - 2020/26 : " Reconstruction et mise en accessibilité du local pêcheur ".
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45262690
Objets supplémentaires : 45111100
45223220
45410000
45442100.
Lieu d'exécution : le lieu d'exécution des prestations est situé à Lomme - local Pêcheur - etang du Parc Urbain - 16 rue du Château d'isenghien, 59160 Lomme.
Code NUTS : -FRE11.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

la consultation porte sur des travaux de démolition, de gros œuvre, de plâtrerie et de peinture, ayant pour objectif la reconstruction et la mise en accessibilité du local pêcheur, situé au sein du Parc Naturel Urbain de la Commune associée de Lomme
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : l'opération de travaux concerne, dans son ensemble :
- la démolition et la reconstruction du préau sinistré,
- la réfection de la charpente et de la couverture complète du local pêcheur
- la réhabilitation et la mise aux normes pmr / sécurité du local pêcheur
- la démolition du ponton de pêche existant, la réfection des cheminements, la mise aux normes PMR, ainsi que la construction de deux pontons de pêche.
toutefois, seuls les travaux de démolition, de gros œuvre, de plâtrerie et de peinture sont concernés par la présente consultation, qui constitue la relance des lots no 1 (Démolition - gros œuvre) et 5 (Plâtrerie - peinture) issus d'une précédente mise en concurrence et ayant été déclarés sans-suite (Affaire no 20s0247 - référence BOAMP 21-5449, publié le 13 janvier 2021).
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
en cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article R2142-24 du Code de la commande publique.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : se reporter au Règlement de la Consultation.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
les documents à produire par le candidat à l'appui de sa candidature sont précisés dans le Règlement de la Consultation.
Conformément à l'article R2144-3 du Code de la Commande Publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'examiner les offres avant les candidatures.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 19 mai 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 21S0056 - 2021/11.

Renseignements complémentaires : le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'organiser une négociation dont les modalités sont précisées dans le Règlement de Consultation. Toutefois, il pourra également attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation.
une visite obligatoire du lieu d'exécution des travaux est prévue. Ses modalités d'organisations sont précisées à l'article 4-4 du Règlement de la Consultation.
Il est porté à l'attention des candidats que l'adresse mail qu'ils communiquent dans les pièces du marché et lors de leur identification sur le profil acheteur sert d'adresse de référence pour tous les échanges qui interviendront entre le pouvoir adjudicateur et l'ensemble des candidats durant toute la procédure.
les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 avril 2021.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_84eIr4HNw_&v=1&selected=0.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_84eIr4HNw_&v=1&selected=0.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_84eIr4HNw_&v=1&selected=0.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 59014 Lille Cedex, tél. : 03-59-54-23-42, courriel : Greffe.ta-lille@juradm.fr adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr/.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Lille 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 59014 Lille Cedex, tél. : 03-59-54-23-42, courriel : Greffe.ta-lille@juradm.fr adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr/.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - demolition - gros œuvre.
demolition - gros œuvre
Durée :  6 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : le délai d'exécution des travaux est de six mois (y compris 8 semaines de préparation de chantier), à compter de l'ordre de service prescrivant au titulaire de commencer les travaux.
le respect du planning est un sous-critère de jugement de la valeur technique. Les propositions des entreprises, notamment en réponse à ce sous-critère, deviendront contractuelles et engageront le candidat.
ce lot correspond au lot no 1 de la procédure initiale 20s0247.
C.P.V. - Objet principal : 45111100
Objets supplémentaires : 45223220.
Mots descripteurs : Démolition, Gros œuvre, Peinture (travaux), Plâtrerie

Lot(s) 5. - platrerie - pEINTURE.
platrerie - pEINTURE
Durée :  6 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : le délai d'exécution des travaux est de six mois (y compris 8 semaines de préparation de chantier), à compter de l'ordre de service prescrivant au titulaire de commencer les travaux.
le respect du planning est un sous-critère de jugement de la valeur technique. Les propositions des entreprises, notamment en réponse à ce sous-critère, deviendront contractuelles et engageront le candidat.
ce lot est intitulé "lot no5" par référence à l'opération globale no 20s0247, bien qu'il n'y ait que deux lots dans la présente consultation.
C.P.V. - Objet principal : 45410000
Objets supplémentaires : 45442100.
Mots descripteurs : Démolition, Gros œuvre, Peinture (travaux), Plâtrerie
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous