Centrale des marchés
Marche en entreprise generale pour la transformation d'un batiment vacant en immeuble de logements seniors, inclusifs et multi activites Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : M ERIC MASSCHELEIN, Responsable pôle marchés, LOGEAL IMMOBILIERE SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE, 5 rue SAINT PIERRE ...
Logeal Immobilière SA 76190
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Marche en entreprise generale pour la transformation d'un batiment vacant en immeuble de logements seniors, inclusifs et multi activites

Marché public ou privé
Référence du marché : 6599838

Etat : Avis d'attribution
Publié dans :
SOURCEWEB (26/01/22)
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : M ERIC MASSCHELEIN, Responsable pôle marchés, LOGEAL IMMOBILIERE SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE, 5 rue SAINT PIERRE BP 158, 76190 Yvetot

Objet du marché : MARCHE EN ENTREPRISE GENERALE POUR LA TRANSFORMATION D'UN BATIMENT VACANT EN IMMEUBLE DE LOGEMENTS SENIORS, INCLUSIFS ET MULTI ACTIVITES (CABINET DE CONSULTATION, SALLE COMMUNE ET PLATEAU BRUT DESTINE A RECEVOIR UNE CRECHE) ET POUR LA MISE EN OeUVRE D'UNE SOLUTION DE BATIMENT ET LOGEMENTS CONNECTES LABELISEE R2S RESIDENTIEL - RESIDENCE LES CAPUCINES A DUCLAIR

Type de procédure : Marché en procédure adaptée passé en application du code de la commande publique entré en vigueur au 1er Avril 2019 et du CCAG AFNOR NF P03-001 d'octobre 2017

Attribution du lot : La Commission d'Appel d'offres, qui s'est tenue le 16 Septembre 2021, a déclaré la consultation sans suite pour motif technique. La consultation est donc relancée.
Les travaux feront l'objet d'un lot unique décomposé en chapitres et seront confiés uniquement à une entreprise générale.
2 INSTALLATION DE CHANTIER / GROS OeUVRE
3 COUVERTURE / ETANCHEITE
4 MENUSERIES EXTERIEURES PVC
5 MENUISERIES EXTERIEURES METALLIQUE / METALLERIE
6 ITE / BARDAGE / RAVALEMENT DE FACADES
7 DOUBLAGE / CLOISON / FAUX - PLAFONDS /MENUISERIES INTERIEURES
8 REVETEMENTS DE SOLS / FAIENCES
9 PEINTURE
10 PLOMBERIE / VENTILATION
11 ELECTRICITE
12 VRD / ESPACES VERTS
13 SMART
La présente consultation est lancée AVEC VARIANTES OBLIGATOIRES auxquelles il est demandé aux entreprises de répondre obligatoirement et en intégralité.
CHAPITRE 2 INSTALLATION DE CHANTIER / GROS OeUVRE
a. Création d'une ouverture dans la façade sur jardin pour la crèche
b. Création de deux auvents pour la crèche côté jardin
CHAPITRE 3 COUVERTURE / ETANCHEITE
Création de deux auvents pour la crèche côté jardin
CHAPITRE 4 MENUSERIES EXTERIEURES PVC
Création d'une ouverture dans la façade sur jardin pour la crèche
CHAPITRE 5MENUISERIES EXTERIEURES / METALLERIE
Création d'une ouverture dans la façade sur jardin pour la crèche
CHAPITRE 7 DOUBLAGE / CLOISON / FAUX - PLAFONDS /MENUISERIES INTERIEURES
Portes pour aménagement sous-sol
CHAPITRE 9 PEINTURE
Portes pour aménagement sous-sol
CHAPITRE 12 VRD / ESPACES VERTS
a. Aménagements extérieurs de la crèche
b. Création de deux auvents pour la crèche côté jardin
CHAPITRE 13 SMART
a. Porte restée ouverte
b. Assistant vocal
c. Supervision pompes de relevage
d. Supervision portes motorisées
Les variantes facultatives (émises à l'initiative de l'entreprise) sont autorisées.

Titulaire du lot : COLAS BATIMENT MILIEU OCCUPE NORMANDIE

Date d'attribution : 20 décembre 2021

Montant du marché ou niveau des offres : 3 007 766. 14

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Il peu être exercer:
- Soit un référé précontractuel, en vertu de l'article 1441-2 du Code de Procédure Civile, dans un délai de 11 jours (Envoi des rejets par voie électronique et/ou télécopie) ou 16 jours (Envoi par courrier recommandé) à compter de l'envoi de la présente notification. Soit un référé contractuel dans un délai de 31 jours à compter de la notification de la conclusion du contrat.
- Et une action en contestation de la validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution.
Le tribunal compétent est le Tribunal Judiciaire de Lille (03.20.78.33.33).
Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 JANVIER 2022
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous